GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
1.FISCALIZAÇÃO
|
CONTRATO Nº: 05/2020 |
UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA |
|
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME |
CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com |
|
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 178.907,90 (para o total de 33 postos do contrato) |
SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL |
|
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2023 |
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 a 31/01/2023 |
1.1 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:
|
Nº |
ITENS |
SIM |
NÃO |
NÃO SE APLICA |
|
1 |
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET) |
X |
|
|
|
2 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
X |
|
|
|
3 |
CONTRACHEQUES |
X |
|
|
|
4 |
FOLHAS PONTO |
X |
|
|
|
5 |
VALE TRANSPORTE |
X |
|
|
|
6 |
VALE ALIMENTAÇÃO |
X |
|
|
|
7 |
GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF) |
X |
|
|
|
8 |
PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL |
X |
|
|
|
9 |
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS) |
X |
|
|
|
10 |
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA |
X |
|
|
|
11 |
CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período) |
X |
|
|
|
12 |
TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período) |
X |
|
|
|
13 |
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período) |
X |
|
|
1.2 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR):
|
INDICADORES |
|
|
ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA |
|
|
FINALIDADE |
Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra. |
|
META A CUMPRIR |
Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado. |
|
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO |
Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial. |
|
FORMA DE ACOMPANHAMENTO |
A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima. |
|
PERIODICIDADE |
Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato. |
|
MECANISMO DE CÁLCULO |
O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva. |
|
INÍCIO DE VIGÊNCIA |
Será formalizado na data de início de vigência do contrato. |
|
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO |
0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura; |
|
6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura. |
|
|
9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura |
|
|
12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura |
|
|
SANÇÃO |
Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR. |
|
FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA |
||
|
DESCRIÇÃO |
OCORRÊNCIAS (N°) |
|
|
ITEM |
FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO |
|
|
1 |
Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA. |
0 |
|
2 |
Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação. |
0 |
|
3 |
Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário). |
0 |
|
4 |
Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços. |
0 |
|
5 |
Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato). |
0 |
|
6 |
Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato. |
0 |
|
7 |
Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário). |
0 |
|
8 |
Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado. |
0 |
|
9 |
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal. |
0 |
|
10 |
Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade. |
0 |
|
11 |
Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado. |
0 |
|
12 |
Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR. |
0 |
|
13 |
Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes. |
0 |
|
14 |
Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes. |
0 |
|
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 → |
0 |
|
|
ITEM |
FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS |
|
|
1 |
Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência). |
0 |
|
2 |
Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências). |
0 |
|
3 |
Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências). |
0 |
|
4 |
Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência). |
0 |
|
5 |
Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências). |
0 |
|
6 |
Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências). |
3 |
|
7 |
Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência). |
0 |
|
8 |
Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências). |
0 |
|
9 |
Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências). |
3 |
|
10 |
Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS). |
0 |
|
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 → |
6 |
|
|
ITEM |
FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS |
|
|
1 |
Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços. |
0 |
|
2 |
Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos. |
0 |
|
3 |
Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo. |
0 |
|
4 |
Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI. |
0 |
|
5 |
Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA. |
0 |
|
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 → |
0 |
|
|
ITEM |
FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO |
|
|
1 |
Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs). |
0 |
|
2 |
Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares. |
0 |
|
3 |
Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos. |
0 |
|
4 |
Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho. |
0 |
|
5 |
Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal. |
0 |
|
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 → |
0 |
|
|
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES → |
6 |
|
Justificativas para as aplicações de pontos
A pontuação relacionada aos atrasos está justificada no subitem 1.3.1 deste relatório.
1.3 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO
1.3.1 Fiscalização Administrativa
O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 147.705,23), às horas extras (R$ 11.341,88), aos materiais utilizados (R$ 65.713,91), aos serviços não previstos (valor fixo máximo de R$ 33.000,00 para adequações e/ou melhorias - item 3 do pregão: R$ 79,60) e aos serviços demandados (R$ 0,00) seguido dos descontos relativos às glosas.
Em se tratando de faltas não cobertas, houve 39 faltas no período, o que representa um percentual de 6% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, inclusive das horas-faltas, haverá glosa na quantia de R$ 8.454,90 do pagamento da presente nota fiscal, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.
|
NOME |
Cargo |
Frequência Diária |
Observações |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||
|
Alexshander Gonzalez Pereira |
Mec. Refrigeração 40h |
FE |
F |
X |
X |
F |
F |
X |
d |
X |
F/2 |
AP |
AP |
AP |
X |
d |
AP |
AP |
AP |
AP |
AP |
X |
d |
AP |
AP |
AP |
AP |
AP |
X |
d |
AP |
AP |
3 Faltas nos dias 2, 5,e 6. Horas-falta: 3,06h |
|
Artur Borba Mallet |
Engenheiro Civil |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
- |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
Horas-extras: 57,78 |
|
Carlos Helenilton da Silva Silveira |
Mec. Refrigeração |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Cesar Rodrigo dos Santos |
Gesseiro |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
F |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
1 Falta em 9/01 |
|
Cristofler Kauan Lima Silva |
Auxliar eletricista |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
F |
X |
X |
X |
F/2 |
d |
X |
X |
X |
X |
F |
X |
d |
X |
X |
2 Faltas nos dias 17e 27/01. Horas-falta: 26,06 |
|
Daisy da Cruz Silva |
Almoxarife (cobertura férias) |
FE |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
Iniciou dia 23/01 |
|
Djamael Luciano Brum Alves |
Almoxarife |
FE |
F |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
F/2 |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
F/2 |
d |
FR |
FR |
FR |
FR |
FR |
FR |
d |
FR |
FR |
2 Faltas nos dias: 02 e (14,21/01). Horas-falta: 4,5 |
|
Douglas Lopes Fortes |
Oficial de manutenção 40h |
FE |
F |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
F |
X |
X |
X |
d |
X |
F |
X |
X |
F |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
F |
X |
d |
X |
X |
5 Faltas em 2,11,17,20 e 27/01. |
|
Eric Tarcisio Vieira Marisco |
Aux. Produção |
FE |
F |
F |
F |
F |
F |
F/2 |
d |
F |
F |
F |
F |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
9 faltas em 2,3,4,5,6, 9, 10, 11 e 12/01 Horas-falta: 5h |
|
Fábio Carvalho Oliveira da Luz |
Aux. de Produção 40h (Aux. Mec. Ref. 40h a partir de 11/01) |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
Horas-falta: 0,47 |
|
Fábio Correa Camargo |
Mec. Refrigeração |
FE |
X |
F/2 |
X |
X |
F |
X |
d |
F |
F |
F |
F |
F |
F/2 |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
6 Faltas em 06, 9, 10, 11, 12, e 13/01. Horas-falta: 10,16 |
|
Fábio Henrique de Oliveira dos Santos |
Aux. eletricista 40h (Mec. Ref. 40h a partir de 11/01 |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Gustavo Bueno da Silva |
Engenheiro Eletricista |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Jaqueline Terezinha Alves da Rosa |
Tec. Seg. Trabalho |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
A |
A |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
Atestado dia 16 e 17/01. |
|
Jeferson Dias Moran |
Tec. em Eletricidade 40h |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Jorge Paulo Alves Nunes |
Oficial de manutenção |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
José Edson Fantinel Cirne |
Téc. Edificações |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Leandro dos Reis Nunes |
Aux. Produção 40h |
FE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
d |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
d |
- |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
Iniciou dia 17/01. 3,5 dias de posto descoberto |
|
Leonel Fortes Vieira |
Aux. Mec. Refrigeração 40h (Aux. Elet. 40h a partir de 11/01 |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
A |
A |
X |
d |
X |
X |
Atestado dia 26 e 27/01. |
|
Luiz Aurelio Fabricio Pereira |
Aux. Mec. Refrigeração |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Marinho Moreira Pereira |
Aux. Mec. Refrigeração |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Matheus Lucas Fortes |
Bombeiro Hidráulico |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Ricardo de Souza Goulart |
Marceneiro |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
Horas-falta: 5,86 |
|
Rogerio Brun Fontoura |
Téc. Eletricista |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
F/2 |
d |
X |
X |
Horas-falta: 14,6 |
|
Romario Lopes Latreille |
Aux. Produção |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
Horas-falta: 3,06 |
|
Ronaldo Muniz da Silva |
Auxiliar de eletricista |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Roque Alves da Silva |
Téc. Eletricista |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
F |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
A |
X |
F/2 |
d |
F |
X |
2 Faltas em 13 e 30/01. Atestado em 26/01. Horas-falta: 7,7 |
|
Thassia Machado Matias |
Téc Edificações |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
|
|
Victor Hugo Reis Macedo |
Engenheiro Mecânico |
FE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
d |
X |
X |
Horas-extras: 51,69 |
|
x |
Presença |
|
s |
Sábado |
||||||||
|
FE |
Feriado |
|
d |
Domingo |
||||||||
|
I |
Início |
|
E |
Exonerado/dia trabalhado |
||||||||
|
A |
At. Médico |
|
PF |
Ponto Facultativo |
||||||||
|
F |
Falta |
|
AP |
Aviso Prévio em casa |
||||||||
|
FR |
Férias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
L |
Liberação |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
F/2 |
Falta Turno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem documento funcional da contratada.
No período de 01/01/2023 a 31/01/2023, consta na planilha de medições apenas 22 chamados concluídos (finalizados pela fiscalização no PI), divididos em: 17 chamados sem material (77%) e 5 com material (23%). É necessário ressaltar que neste levantamento consta somente os serviços que a fiscalização conseguiu vistoriar in loco após a execução, verificar notas fiscais/calcular custos e solucionar no Sistema de Pedidos Internos, em função da alta demanda de trabalho distribuída a menos servidores no setor por causa do período de férias da coordenadora da divisão e fiscal titular (de 31/01 a 17/02) e do feriadão de Carnaval (de 20 a 22/02). Portanto, este número não representa o trabalho efetivo prestado pela contratada durante todo o mês de janeiro. Os demais chamados (executados, aguardando conclusão pela fiscalização) e seus respectivos custos ainda serão acrescentados no próximo pagamento (referência: fevereiro/2023), sem qualquer ônus para a empresa.
No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 14% (3) foram classificados como emergência; 36% (8), como urgência; 36% (8), como normal, 14% (3), como programada.
Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 12 de 22 chamados (55% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 10 dos 19 chamados nestas categorias (53% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 2 dos 3 chamados nestas categorias (66% do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2. OBS: As anotações "desconsiderar atraso" em alguns chamados se referem a execução do serviço no prazo combinado, porém a análise da fiscalização e o fechamento do chamado pela fiscalização muito tempo depois. A fim de que a empresa não sofre nenhum ônus, conforme explicitado anteriormente, o "atraso" devido ao moroso processo da fiscalização foi desconsiderado.
A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:
|
CHAMADO ID |
EXECUÇÃO |
DATA DE ENCAMINHAMENTO |
CARÁTER |
BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO |
LOCAL |
TIPO DE SERVIÇO |
SITUAÇÃO ATUAL |
PRAZO |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
Estoque mínimo |
Compra de materiais |
Serviço demandado |
DATA DA SOLUÇÃO |
ATRASO (EM DIAS) |
|
|
2019093657 |
FECHADO |
30/05/2022 |
NORMAL |
Avaliação da capacidade de exaustão da capela localizada no lab305 p1 |
PRÉDIO 1 |
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |
Serviço executado |
14/06/2022 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
02/01/2023 |
202 |
|
|
2019093736 |
FECHADO |
01/06/2022 |
PROGRAMADA |
adquirir pressostato dual e capilar com porcas de 1\4” p/ Lab Anatomia |
PRÉDIO 1 |
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO |
Serviço executado |
01/07/2022 |
SIM |
R$ - |
R$ 399,00 |
R$ - |
02/01/2023 |
185 |
|
|
2019094290 |
SOLUCIONADO |
14/06/2022 |
PROGRAMADA |
orçar lista de placas do sistema de ar condicionado central VRF do P2 |
PRÉDIO 2 |
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |
Serviço executado |
14/07/2022 |
SIM |
R$ - |
R$ 62.255,77 |
R$ - |
10/01/2023 |
180 |
|
|
2019096022 |
CANCELADO |
01/08/2022 |
EMERGÊNCIA |
Verificar vazamento de gás em régua no lab 819 |
PRÉDIO 2 |
INSTALAÇÕES DE GÁS |
Serviço cancelado |
02/08/2022 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
23/01/2023 |
174 |
|
|
2019097499 |
FECHADO |
05/09/2022 |
URGÊNCIA |
Verificação de infiltração nas salas 720 e 721 (NTI) |
PRÉDIO 2 |
INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS |
Serviço executado |
19/09/2022 |
SIM |
R$ 748,30 |
R$ - |
R$ - |
05/01/2023 |
108 |
|
|
2019097779 |
FECHADO |
13/09/2022 |
NORMAL |
Ajuste lógica e ramal 100D |
PRÉDIO 1 |
ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS |
Serviço executado |
05/10/2022 |
SIM |
R$ 79,60 |
R$ - |
R$ - |
05/01/2023 |
92 |
|
|
2019098547 |
SOLUCIONADO |
29/09/2022 |
URGÊNCIA |
Verificação das luminárias externas no terraço do 3º andar |
PRÉDIO 2 |
ELÉTRICA |
Serviço cancelado |
06/10/2022 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
11/01/2023 |
97 |
|
|
2019099554 |
FECHADO |
20/10/2022 |
NORMAL |
Troca de forro de gesso nas laterais externas do Restaurante Universitário |
PRÉDIO 1 |
INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS |
Serviço executado |
11/11/2022 |
SIM |
R$ - |
R$ 2.310,84 |
R$ - |
05/01/2023 |
55 |
|
|
2019099618 |
FECHADO |
21/10/2022 |
URGÊNCIA |
Aparelho liga, mas aparece uma luz vermelha, não resfria no lab 214 (análises clínicas) |
PRÉDIO 2 |
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |
Serviço executado |
28/10/2022 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
11/01/2023 |
75 |
|
|
2019099644 |
FECHADO |
24/10/2022 |
EMERGÊNCIA |
Verificar vazamento na laje técnica do 3º andar |
PRÉDIO 1 |
INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS |
Serviço executado |
25/10/2022 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
19/01/2023 |
86 |
Desconsiderar atraso |
|
2019099646 |
CANCELADO |
29/01/2023 |
NORMAL |
Readequação acústica da sala 120 (Espaço Cultural) |
PRÉDIO 2 |
ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS |
Serviço cancelado |
13/02/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
29/01/2023 |
|
|
|
2019099937 |
SOLUCIONADO |
31/10/2022 |
URGÊNCIA |
Verificar descarga do banh fem do 6º andar |
PRÉDIO 2 |
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |
Serviço executado |
07/11/2022 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
11/01/2023 |
65 |
|
|
2019100701 |
SOLUCIONADO |
18/11/2022 |
NORMAL |
Mola aérea da porta com defeito no banh fem do 2º andar, ala sul |
PRÉDIO 1 |
INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS |
Serviço executado |
03/12/2022 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
11/01/2023 |
39 |
|
|
2019102204 |
SOLUCIONADO |
02/01/2023 |
URGÊNCIA |
O ar central do laboratório 214 (análises clínicas) liga e em seguida desliga |
PRÉDIO 2 |
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |
Serviço executado |
09/01/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
10/01/2023 |
1 |
|
|
2019102328 |
SOLUCIONADO |
05/01/2023 |
NORMAL |
Desinstalação de abrigo de extintor de madeira e instalação de um gancho no corredor do subsolo |
PRÉDIO 1 |
INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS |
Serviço executado |
20/01/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
10/01/2023 |
|
|
|
2019102338 |
SOLUCIONADO |
10/01/2023 |
NORMAL |
A borracha de vedação de uma das janelas da sala 802 saiu do lugar e necessita ser reposicionada |
PRÉDIO 3 |
INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS |
Serviço executado |
25/01/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
10/01/2023 |
|
|
|
2019102339 |
SOLUCIONADO |
10/01/2023 |
NORMAL |
Fixação de suporte de cortina na sala 802 |
PRÉDIO 3 |
INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS |
Serviço executado |
25/01/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
10/01/2023 |
|
|
|
2019102784 |
SOLUCIONADO |
19/01/2023 |
PROGRAMADA |
Ajustar as bandeiras programado para 20/01 às 11h. |
PRÉDIO 1 |
INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS |
Serviço executado |
20/01/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
20/01/2023 |
|
|
|
2019102746 |
CANCELADO |
23/01/2023 |
URGÊNCIA |
A lâmpada não apaga ao desligar o interruptor no lab 819 |
PRÉDIO 2 |
ELÉTRICA |
Serviço cancelado |
30/01/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
23/01/2023 |
|
|
|
2019102955 |
CANCELADO |
25/01/2023 |
URGÊNCIA |
Ar condicionado da cozinha experimental não liga sala 615 - chamado duplicado |
PRÉDIO 2 |
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |
Serviço cancelado |
01/02/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
25/01/2023 |
|
|
|
2019102823 |
CANCELADO |
25/01/2023 |
EMERGÊNCIA |
a coifa instalada interferência quando o aparelho de ar condicionado da sala ao lado (503) está ligado. Duplicado |
PRÉDIO 1 |
ELÉTRICA |
Serviço cancelado |
26/01/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
25/01/2023 |
|
|
|
2019103093 |
SOLUCIONADO |
27/01/2023 |
URGÊNCIA |
reposicionamento dos drenos dos ares-condicionados parte externa do Prédio 2. |
PRÉDIO 2 |
SERVIÇOS DEMANDADOS |
Serviço executado |
03/02/2023 |
NÃO |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
30/01/2023 |
|
|
1.4 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 225.575,71, referente aos serviços prestados pelos 27 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:
|
PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL |
|||||
|
Item 1 |
Tipo de serviço (A) |
Qtde. de Empregados por Posto |
Valor por posto |
Qtde. de Postos |
Valor Total do Posto |
|
I |
Almoxarife |
1 |
R$ 4.738,43 |
1 |
R$ 4.738,43 |
|
II.I |
Auxiliar de Eletricista |
1 |
R$ 4.757,38 |
2 |
R$ 9.514,75 |
|
II.II |
Auxiliar de Eletricista 40h |
1 |
R$ 4.340,32 |
1 |
R$ 4.340,32 |
|
III.I |
Auxiliar de Mecânico de Refri |
1 |
R$ 4.757,38 |
2 |
R$ 9.514,75 |
|
III.II |
Auxiliar de Mecânico 40h |
1 |
R$ 4.340,32 |
1 |
R$ 4.340,32 |
|
IV.I |
Auxiliar produção (servente) |
1 |
R$ 4.757,38 |
2 |
R$ 9.514,75 |
|
IV.II |
Auxiliar produção (servente) 40h |
1 |
R$ 4.340,32 |
1 |
R$ 4.340,32 |
|
IX |
Gesseiro |
1 |
R$ 5.521,47 |
1 |
R$ 5.521,47 |
|
V.I |
Bombeiro Hidráulico |
1 |
R$ 5.521,47 |
1 |
R$ 5.521,47 |
|
VI |
Engenheiro Civil |
1 |
R$ 8.129,47 |
1 |
R$ 8.129,47 |
|
VII |
Engenheiro Eletricista |
1 |
R$ 8.129,47 |
1 |
R$ 8.129,47 |
|
VIII |
Engenheiro Mecânico |
1 |
R$ 6.349,82 |
1 |
R$ 6.349,82 |
|
X |
Marceneiro |
1 |
R$ 5.521,47 |
1 |
R$ 5.521,47 |
|
XI.I |
Mecânico de Refrigeração |
1 |
R$ 5.521,47 |
2 |
R$ 11.042,94 |
|
XI.II |
Mecânico de Refrigeração 40h |
1 |
R$ 5.034,85 |
1 |
R$ 5.034,85 |
|
XII.I |
Oficial de Manutenção Predial |
1 |
R$ 5.521,47 |
1 |
R$ 5.521,47 |
|
XII.II |
Oficial de Manutenção Predial 40h |
1 |
R$ 5.034,85 |
1 |
R$ 5.034,85 |
|
XIII |
Técnico em Edificações (encar.) |
1 |
R$ 7.718,26 |
2 |
R$ 15.436,52 |
|
XIV.I |
Técnico em Eletricidade |
1 |
R$ 5.887,59 |
2 |
R$ 11.775,19 |
|
XIV.II |
Técnico em Eletricidade 40h |
1 |
R$ 5.367,72 |
1 |
R$ 5.367,72 |
|
XV |
Técnico em Seg. do Trab. |
1 |
R$ 3.014,87 |
1 |
R$ 3.014,87 |
|
Valor Mensal dos Serviços |
27 |
R$ 147.705,23 |
|||
|
Horas-extras autorizadas pela fiscalização |
|||||
|
Engenheiro Civil - 57,78h |
R$ 5.871,51 |
||||
|
Engenheiro Mecânico - 51,69h |
R$ 5.470,37 |
||||
|
Materiais Utilizados e Serviços Contratados |
|||||
|
Uso de materiais (conforme planilha de controle) |
R$ 65.713,91 |
||||
|
BDI (16,8%) |
R$ 11.039,94 |
||||
|
Adequações e/ou melhorias (33 mil por ano) |
R$ 79,60 |
||||
|
BDI (16,8%) |
R$ 13,37 |
||||
|
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle) |
R$ - |
||||
|
BDI (25%) |
R$ - |
||||
|
GLOSA |
|||||
|
IMR - 06 pontos - Recebimento de 99% da Fatura |
R$ 1.477,05 |
||||
|
Faltas sem substituição: |
|||||
|
Mecânico de Refrigeração (40h) -3 Faltas nos dias 2, 5,e 6 |
R$ 503,48 |
||||
|
Gesseiro - 1 falta dia 9 |
R$ 184,05 |
||||
|
Auxiliar eletricista - 2 Faltas nos dias 17e 27 |
R$ 317,16 |
||||
|
Almoxarife - 2 Faltas nos dias: 02 e (14+21) |
R$ 315,90 |
||||
|
Oficial de manutenção (40h) - 5 Faltas em 2,11,17,20 e 27 |
R$ 839,14 |
||||
|
Mecânico de refrigeração - 1 Falta em 30/12 |
R$ 184,05 |
||||
|
Auxiliar de produção - 9 faltas em 2,3,4,5,6, 9, 10, 11 e 12 |
R$ 1.427,21 |
||||
|
Mecânico de refrigeração - 6 Faltas em 06, 9, 10, 11, 12, e 13 |
R$ 1.104,29 |
||||
|
Téc. Seg. Trabalho - Atestado dia 16 e 17 |
R$ 200,99 |
||||
|
Aux. Produção (40h) - Iniciou dia 17/01. 3,5 dias de posto descoberto |
R$ 506,37 |
||||
|
Aux. eletricista (40h) - Atestado dia 26 e 27 |
R$ 289,35 |
||||
|
Téc. Eletricista - 2 Faltas em 13 e 30/01. Atestado em 26/01 |
R$ 588,76 |
||||
|
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário: |
|||||
|
Mecânico de refrigeração (40h) - 3,06h |
R$ 77,03 |
||||
|
Auxiliar eletricista - 26,06h |
R$ 563,53 |
||||
|
Almoxarife - 4,5h |
R$ 96,92 |
||||
|
Auxiliar de produção - 5h |
R$ 97,31 |
||||
|
Aux. Mec. Refrigeração (40h) - 0,47h |
R$ 10,20 |
||||
|
Mecânico de refrigeração - 10,16h |
R$ 254,99 |
||||
|
Marceneiro - 5,86h |
R$ 147,07 |
||||
|
Técnico eletricista - 14,6h |
R$ 390,72 |
||||
|
Auxiliar de produção - 6,95h |
R$ 150,29 |
||||
|
Técnico eletricista - 7,7h |
R$ 206,07 |
||||
|
Vales-transporte (engenheiros e aux. Produção abriram mão do direito) |
R$ 386,27 |
||||
|
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A JANEIRO/2023 |
R$ 225.575,71 |
||||
1.5 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO
Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ R$ 16.810,67, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 27 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.
|
Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de janeiro/2023 |
||||||||
|
Ordem |
Nome do Empregado |
Cargo |
Remuneração (Salário base + adicionais ) |
13º salário |
Férias e terço constitucional |
Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado |
Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° |
Total provisionado por funcionário |
|
100% |
8,33% |
12,10% |
4,00% |
7,82% |
||||
|
1 |
Alexshander Gonzalez Pereira |
Mec. Refrigeração (40h) |
R$ 1.746,92 |
R$ 145,52 |
R$ 211,38 |
R$ 69,88 |
R$ 136,61 |
R$ 563,38 |
|
2 |
Artur Borba Mallet |
Engenheiro Civil |
R$ 3.232,00 |
R$ 269,23 |
R$ 391,07 |
R$ 129,28 |
R$ 252,74 |
R$ 1.042,32 |
|
3 |
Carlos Helenilton da Silva Silveira |
Mec. Refrigeração |
R$ 1.921,62 |
R$ 160,07 |
R$ 232,52 |
R$ 76,86 |
R$ 150,27 |
R$ 619,72 |
|
4 |
Cesar Rodrigo dos Santos |
Gesseiro |
R$ 1.921,62 |
R$ 160,07 |
R$ 232,52 |
R$ 76,86 |
R$ 150,27 |
R$ 619,72 |
|
5 |
Matheus Lucas Fortes |
Bombeiro Hidráulico |
R$ 1.921,62 |
R$ 160,07 |
R$ 232,52 |
R$ 76,86 |
R$ 150,27 |
R$ 619,72 |
|
6 |
Djamael Luciano Brum Alves |
Almoxarife |
R$ 1.578,31 |
R$ 131,47 |
R$ 190,98 |
R$ 63,13 |
R$ 123,42 |
R$ 509,00 |
|
7 |
Douglas Lopes Fortes |
Oficial de manutenção (40h) |
R$ 1.746,92 |
R$ 145,52 |
R$ 211,38 |
R$ 69,88 |
R$ 136,61 |
R$ 563,38 |
|
8 |
Eric Tarcisio Vieira Marisco |
Aux. Produção |
R$ 1.576,91 |
R$ 131,36 |
R$ 190,81 |
R$ 63,08 |
R$ 123,31 |
R$ 508,55 |
|
9 |
Fábio Correa Camargo |
Mec. Refrigeração |
R$ 1.921,62 |
R$ 160,07 |
R$ 232,52 |
R$ 76,86 |
R$ 150,27 |
R$ 619,72 |
|
10 |
Leonel Fortes Vieira |
Aux. Mec. Refrigeração (40h) |
R$ 1.576,91 |
R$ 131,36 |
R$ 190,81 |
R$ 63,08 |
R$ 123,31 |
R$ 508,55 |
|
11 |
Gustavo Bueno da Silva |
Engenheiro Eletricista |
R$ 3.232,00 |
R$ 269,23 |
R$ 391,07 |
R$ 129,28 |
R$ 252,74 |
R$ 1.042,32 |
|
12 |
Fábio Henrique de Oliveira dos Santos |
Auxiliar de eletricista (40h) |
R$ 1.433,56 |
R$ 119,42 |
R$ 173,46 |
R$ 57,34 |
R$ 112,10 |
R$ 462,32 |
|
13 |
Jaqueline Terezinha Alves da Rosa |
Tec. Seg. Trabalho |
R$ 909,86 |
R$ 75,79 |
R$ 110,09 |
R$ 36,39 |
R$ 71,15 |
R$ 293,43 |
|
14 |
Jorge Paulo Alves Nunes |
Oficial de manutenção |
R$ 1.921,62 |
R$ 160,07 |
R$ 232,52 |
R$ 76,86 |
R$ 150,27 |
R$ 619,72 |
|
15 |
Jeferson Dias Moran |
Téc. Eletricista (40h) |
R$ 1.892,50 |
R$ 157,65 |
R$ 228,99 |
R$ 75,70 |
R$ 147,99 |
R$ 610,33 |
|
16 |
José Edson Fantinel Cirne |
Téc. Edificações |
R$ 2.882,43 |
R$ 240,11 |
R$ 348,77 |
R$ 115,30 |
R$ 225,41 |
R$ 929,58 |
|
17 |
Luiz Aurelio Fabricio |
Aux. Mec. Refrigeração |
R$ 1.576,91 |
R$ 131,36 |
R$ 190,81 |
R$ 63,08 |
R$ 123,31 |
R$ 508,55 |
|
18 |
Thassia Machado Matias |
Téc. Edificações |
R$ 2.882,43 |
R$ 240,11 |
R$ 348,77 |
R$ 115,30 |
R$ 225,41 |
R$ 929,58 |
|
19 |
Cristofler Kauan Lima Silva |
Aux. de eletricista |
R$ 1.576,91 |
R$ 131,36 |
R$ 190,81 |
R$ 63,08 |
R$ 123,31 |
R$ 508,55 |
|
20 |
Rogerio Brun Fontoura |
Téc. Eletricista |
R$ 2.081,76 |
R$ 173,41 |
R$ 251,89 |
R$ 83,27 |
R$ 162,79 |
R$ 671,37 |
|
21 |
Ricardo de Souza Goulart |
Marceneiro |
R$ 1.921,62 |
R$ 160,07 |
R$ 232,52 |
R$ 76,86 |
R$ 150,27 |
R$ 619,72 |
|
22 |
Fábio Carvalho |
Aux. produção 40h |
R$ 1.433,56 |
R$ 119,42 |
R$ 173,46 |
R$ 57,34 |
R$ 112,10 |
R$ 462,32 |
|
23 |
Marinho Moreira Pereira |
Aux. mec. Refrigeração |
R$ 1.576,91 |
R$ 131,36 |
R$ 190,81 |
R$ 63,08 |
R$ 123,31 |
R$ 508,55 |
|
24 |
Romario Lopes Latreille |
Aux. Produção |
R$ 1.576,91 |
R$ 131,36 |
R$ 190,81 |
R$ 63,08 |
R$ 123,31 |
R$ 508,55 |
|
25 |
Ronaldo Muniz da Silva |
Auxiliar de eletricista |
R$ 1.576,91 |
R$ 131,36 |
R$ 190,81 |
R$ 63,08 |
R$ 123,31 |
R$ 508,55 |
|
26 |
Roque Alves da Silva |
Téc. Eletricista |
R$ 2.081,76 |
R$ 173,41 |
R$ 251,89 |
R$ 83,27 |
R$ 162,79 |
R$ 671,37 |
|
27 |
Victor Hugo Reis Macedo |
Engenheiro Mecânico |
R$ 2.424,00 |
R$ 201,92 |
R$ 293,30 |
R$ 96,96 |
R$ 189,56 |
R$ 781,74 |
|
TOTAIS |
R$ 3.572,70 |
R$ 5.189,64 |
R$ 1.715,58 |
R$ 3.353,97 |
R$ 16.810,67 |
|||
A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.
Camila Bittencourt da Silva
Coordenadora da Divisão de Manutenção e fiscal administrativa
Ianna Pedrazza
Fiscal administrativa substituta
Artur de Borba Mallet
Preposto do contrato
| | Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 28/02/2023, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1578629 e o código CRC 115AB073. |