Timbre

 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

1.FISCALIZAÇÃO

 

CONTRATO Nº: 05/2020

UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA

CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME

CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com

VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 178.907,90 (para o total de 33 postos do contrato)

SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/2022

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2022 a 31/12/2022

 

1.1 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:

 

 

 

ITENS

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)

X

 

 

2

FOLHA DE PAGAMENTO

X

 

 

3

CONTRACHEQUES

X

 

 

4

FOLHAS PONTO

X

 

 

5

VALE TRANSPORTE

X

 

 

6

VALE ALIMENTAÇÃO

X

 

 

7

GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS  (GRF)

X

 

 

8

PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL

X

 

 

9

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)

X

 

 

10

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

X

 

 

11

CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)

X

 

 

12

TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)

X

 

 

13

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)

X

 

 

 

1.2 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR):

 

 

 

 

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA

FINALIDADE

Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR

Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO

A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE

Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.

MECANISMO DE CÁLCULO

O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA

Será formalizado na data de início de vigência do contrato.

FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

0 a 5 ocorrências  = recebimento de 100% da fatura;

6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.

9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura

12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura

SANÇÃO

Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

 

 

 

 

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA

DESCRIÇÃO

 OCORRÊNCIAS (N°)

ITEM

FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO

1

Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.

 0

2

Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.

 0

3

Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).

 0

4

Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.

 0

5

Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).

 0

6

Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.

 0

7

Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário). 

 0

8

Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.

 0

9

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.

 0

10

Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.

 0

11

Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.

 0

12

Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.

0

13

Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.

 0

14

Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.

 0

TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1         →

 0

ITEM

FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS

1

Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).

 0

2

Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).

 0

3

Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).

 0

4

Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).

 0

5

Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).

 0

6

Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).

 3

7

Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).

 0

8

Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).

 0

9

Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).

 3

10

Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).

 0

TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2                 →

 6

ITEM

FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

1

Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.

 0

2

Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.

 0

3

Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.

 0

4

Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.

 0

5

Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.

 0

TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3                 →

 0

ITEM

FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO

1

Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).

 0

2

Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.

 0

3

Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.

 0

4

Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.

 0

5

Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.

 0

TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4                 →

 0

SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES    →

6

 

Justificativas para as aplicações de pontos

A pontuação relacionada aos atrasos está justificada no subitem 1.3.1 deste relatório.

 

 

1.3 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO

 

1.3.1 Fiscalização Administrativa

 

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 147.705,23), às horas extras (R$ 8.919,61), aos materiais utilizados (R$ 4.954,07), aos serviços não previstos (valor fixo máximo de R$ 33.000,00 para adequações e/ou melhorias - item 3 do pregão: R$ 297,37) e aos serviços demandados (R$ 6.035,48) seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 42 faltas no período, o que representa um percentual de 7% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, inclusive das horas-faltas, haverá glosa na quantia de R$ 11.050,12 do pagamento da presente nota fiscal, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa. Nos dias 23 e 30/12, a fiscalização liberou a contratada no turno da tarde, sem prejuízo nas verbas rescisórias e dos postos de trabalho (toda a equipe trabalhou das 8h às 12h, em função do recesso de final de ano para atividades administrativas, acadêmicas e de pesquisa, segundo a Portaria nº 155/2022 da Reitoria, de 14 de Outubro de 2022).

 

NOME

RG

CPF

Cargo

Frequência Diária

Observações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Alexshander Gonzalez Pereira

3111520569

869.187.450-34

Mec. Refrigeração 40h

X

F/2

s

d

X

X

X

X

F

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

F

X

F

F

s

d

F

X

X

F

F

s

7 Faltas nos dias 09, 20, 22, 23,26,29 e 30. Horas-falta: 9,77h

Artur Borba Mallet

3015196177

477.863.100-53

Engenheiro Civil

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Horas-extras: 32,09

Carlos Helenilton da Silva Silveira

1052420856

613.058.710-49

Mec. Refrigeração

X

X

X

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

X

d

X

X

X

X

 

s

d

X

X

X

X

 

s

Horas extras em 03/12 (sábado): 09,78 e 17/12 (sábado): 01,85 = 11,63. Horas-falta: 1,91

Cesar Rodrigo dos Santos

9063099461

984.665340-91

Gesseiro

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Horas-falta: 3,3h

Cristofler Kauan Lima Silva

 

 

Auxliar eletricista

X

X

s

d

X

X

F/2

X

X

s

d

F

F/2

X

X

X

s

d

F

X

X

X

X

s

d

F

X

X

X

X

s

3 Faltas nos dias 12, 19 e 16/12. Horas-falta: 34,57

Djamael Luciano Brum Alves

3114668381

867.838.230-91

Almoxarife

X

F

s

d

X

X

X

X

F

s

d

X

X

X

F/2

X

s

d

X

X

X

F

X

s

d

X

X

X

X

F

s

4 Faltas nos dias: 02,09,22 e 30/12. Horas-falta: 10,44

Douglas Lopes Fortes

1114823741

032.275.830-03

Oficial de manutenção 40h

X

X

s

d

X

X

F/2

X

X

s

d

F

F

F

F

F

s

d

F

F

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

7 Faltas em de 12 a 20/12. Horas-falta: 3,98

Eric Tarcisio Vieira Marisco

1131942052

192.480.127-28

Aux. Produção

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Horas-falta: 6,95

Fábio Carvalho Oliveira da Luz

 

 

Aux. de Produção 40h

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

 

Fábio Correa Camargo

9050487926

512.083.000-59

Mec. Refrigeração

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

F

s

1 Falta em 30/12. Horas-falta: 0,6

Fábio Henrique de Oliveira dos Santos

6134709192

055.146.560-39

Aux. eletricista 40h

X

X

s

d

X

X

F/2

A

A

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

F

X

X

X

s

1 Falta em 27/12. Atestado em 8 e 9/12. Horas-falta: 4,5

Gustavo Bueno da Silva

107560386

069.270.979-70

Engenheiro Eletricista

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

F

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

1 Falta em 12/12. Não fechou as 16h semanais nenhuma vez em dezembro.

Jaqueline Terezinha Alves da Rosa

9080364152

008.464.310-25

Tec. Seg. Trabalho

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

 

Jeferson Dias Moran

 

 

Tec. em Eletricidade 40h

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

 

Jorge Paulo Alves Nunes

9037072106

737.661.430-34

Oficial de manutenção

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

 

José Edson Fantinel Cirne

 

 

Téc. Edificações

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

 

Leonel Fortes Vieira

 

 

Aux. Mec. Refrigeração 40h

X

X

X

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

A

A

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Atestado dia 15 e 16/12. Hora extra (sáb) 03/12: 9,48. Horas-falta: 4,03

Luiz Aurelio Fabricio Pereira

2099999126

030.515.530-00

Aux. Mec. Refrigeração

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

 

Marinho Moreira Pereira

 

 

Aux. Mec. Refrigeração

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Horas-falta: 6,17

Matheus Lucas Fortes

7113131986

860.783.800-87

Bombeiro Hidráulico

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Horas-falta: 4,48

Ricardo de Souza Goulart

2086934276

831.674.470-87

Marceneiro

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Horas-falta: 0,97

Rogerio Brun Fontoura

3079996868

812.359.330-91

Téc. Eletricista

F

F

s

d

X

X

X

F

X

s

d

X

X

F/2

X

X

s

d

F/2

X

X

X

F

s

d

F

X

X

X

X

s

5 Faltas em 1,28,23,26/12. Horas-falta: 30,25

Romario Lopes Latreille

9117868134

864.363.920-68

Aux. Produção

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Horas-falta: 4,55

Ronaldo Muniz da Silva

4063994265

803.080.900-04

Auxiliar de eletricista

A

A

s

d

A

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Atestado em 1, 2, 5 e 6/12. Horas-falta: 15,57

Roque Alves da Silva

3046631961

740.797.000-91

Téc. Eletricista

A

A

s

d

A

A

A

X

F/2

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

F/2

X

s

Atestado em 1, 2, 5, 6 e 7/12. Horas-falta: 18,92

Thassia Machado Matias

 

 

Téc Edificações

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

 

Victor Hugo Reis Macedo

1050614807

803.427.950-15

Engenheiro Mecânico

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

d

X

X

X

X

X

s

Horas-extras: 47,67

 

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem documento funcional da contratada.

No período de 01/12/2022 a 31/12/2022, consta na planilha de medições apenas 86 chamados concluídos (finalizados pela fiscalização no PI), divididos em: 74 chamados sem material (86%) e 12 com material (14%).  É necessário ressaltar que neste levantamento consta somente os serviços que a fiscalização conseguiu vistoriar in loco após a execução, verificar notas fiscais/calcular custos e solucionar no Sistema de Pedidos Internos, em função da alta demanda de trabalho distribuída amenos servidores no setor por causa do período de férias e substituição da chefia do departamento. Portanto, este número não representa o trabalho efetivo prestado pela contratada durante todo o mês de dezembro. Os demais chamados (executados, aguardando conclusão pela fiscalização) e seus respectivos custos ainda serão acrescentados no próximo pagamento (referência: janeiro/2023), sem qualquer ônus para a empresa.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 8% (7) foram classificados como emergência; 49% (42), como urgência; 35% (30), como normal, 8% (7), como programada.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 23 de 86 chamados (27% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 22 dos 79 chamados nestas categorias (28% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 1 dos 7 chamados nestas categorias (14% do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2. OBS: As anotações "desconsiderar atraso" em alguns chamados se referem a execução do serviço no prazo combinado, porém a análise da fiscalização e o fechamento do chamado pela fiscalização muito tempo depois. A fim de que a empresa não sofre nenhum ônus, conforme explicitado anteriormente, o "atraso" devido ao moroso processo da fiscalização foi desconsiderado.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

 

CHAMADO ID

 EXECUÇÃO

DATA DE ENCAMINHAMENTO

CARÁTER

BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO

LOCAL

TIPO DE SERVIÇO

SITUAÇÃO ATUAL

PRAZO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Estoque mínimo

Compra de materiais

Serviço demandado

DATA DA SOLUÇÃO

ATRASO (EM DIAS)

 

2019083413

CANCELADO

19/08/2021

PROGRAMADA

Avaliação e reparo na fibra óptica que interliga o prédio 1 com o prédio 2.

PRÉDIO 1

INTERNET (rede lógica)

Serviço executado

01/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

 

 

2019085269

FECHADO

04/10/2021

NORMAL

Ajustar e/ou confeccionar algerosas e capeamentos na laje do 3º andar P1

PRÉDIO 1

SERVIÇOS DEMANDADOS

Serviço executado

19/10/2021

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                          3.799,98

01/12/2022

408

 

2019094005

FECHADO

07/06/2022

URGÊNCIA

Problema em ar condicionado na sala 002B

PRÉDIO 1

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

14/06/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

08/12/2022

177

 

2019095096

FECHADO

05/07/2022

NORMAL

Reforço nos armários dos produtos químicos sala 318 - Prédio 1

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

27/07/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                                 61,95

 R$                                      -  

01/12/2022

127

 

2019096733

FECHADO

16/08/2022

NORMAL

Remoção de DR dos circuitos G8 e G9 do CDG8 do Prédio 2 (813 P3)

PRÉDIO 3

ELÉTRICA

Serviço executado

31/08/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

92

 

2019096906

FECHADO

24/08/2022

NORMAL

Ajustes em caixa de passagem elétrica do pátio (ao lado da G1)

CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA

ELÉTRICA

Serviço executado

08/09/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

84

 

2019097001

FECHADO

24/08/2022

PROGRAMADA

Pintura das grades metálicas da rampa do prédio

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

09/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

22

Desconsiderar atraso

2019097003

FECHADO

24/08/2022

PROGRAMADA

Manutenção do piso na saída de emergência do salão nobre

CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

24/10/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                            1.150,20

 R$                                      -  

01/12/2022

38

 

2019098212

FECHADO

28/09/2022

NORMAL

Troca de rodinhas de carro metálico de carga no lab 617 (Farmacotécnica)

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

20/10/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                            1.344,57

 R$                                      -  

01/12/2022

42

 

2019098289

FECHADO

28/09/2022

NORMAL

Limpeza das condensadoras do 4º andar

PRÉDIO 2

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

20/10/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                                 15,80

 R$                                      -  

01/12/2022

42

 

2019098264

FECHADO

09/11/2022

PROGRAMADA

Troca de local de tomada instalada no lab 704

PRÉDIO 3

ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS

Serviço executado

09/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

22

Desconsiderar atraso

2019098351

FECHADO

29/09/2022

NORMAL

Instalação de espuma nas quinas das paredes internas dos banheiros 20 e 21

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

21/10/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                               410,55

 R$                                      -  

01/12/2022

41

 

2019099258

FECHADO

17/10/2022

NORMAL

Substituição de luminária no corredor entre prédio 1 e RU 

CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA

ELÉTRICA

Serviço executado

08/11/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                               253,99

 R$                                      -  

01/12/2022

23

 

2019099313

FECHADO

17/10/2022

EMERGÊNCIA

Vazamento no forro da sala 124 (DCE)

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

18/10/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

44

Desconsiderar atraso

2019099645

FECHADO

24/10/2022

URGÊNCIA

O ramal 8769 desliga quando recebe ligações externas (Prefeitura do Campus, 103)

PRÉDIO 1

TELEFONIA

Serviço executado

31/10/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

31

Desconsiderar atraso

2019099647

FECHADO

24/10/2022

NORMAL

Limpeza do chiller 2 no 9º andar

PRÉDIO 3

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

15/11/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                               300,00

 R$                                      -  

01/12/2022

16

Desconsiderar atraso

2019099745

FECHADO

26/10/2022

NORMAL

Pintura do teto do laboratório 214 (análises clínicas)

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

10/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

21

Desconsiderar atraso

2019099768

FECHADO

26/10/2022

URGÊNCIA

Ajustes na régua de tomadas dos computadores do balcão da recepção no térreo

PRÉDIO 1

ELÉTRICA

Serviço executado

02/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

29

 

2019099783

FECHADO

01/11/2022

URGÊNCIA

Instalação de 2 novas tomadas 220V ligadas no gerador na lab 813

PRÉDIO 3

ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS

Serviço executado

15/11/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                               297,37

 R$                                      -  

01/12/2022

16

Desconsiderar atraso

2019099790

FECHADO

26/10/2022

URGÊNCIA

Vazamento em torneira do banh PCD no subsolo ala sul

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

09/11/2022

SIM

 R$                          41,21

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

22

Desconsiderar atraso

2019099803

FECHADO

26/10/2022

NORMAL

Retirada de bandejas em parte da fachada do prédio

PRÉDIO 3

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

10/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

21

 

2019099862

FECHADO

28/10/2022

URGÊNCIA

Ar condicionado não está resfriando no lab 615 (gastronomia)

PRÉDIO 2

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

04/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

27

 

2019099901

FECHADO

28/10/2022

URGÊNCIA

Limpeza e conserto de ar condicionado da sala 119 (DESEG)

PRÉDIO 2

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

04/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

27

 

2019099951

FECHADO

31/10/2022

PROGRAMADA

Cortina de ferro foi aberta e não conseguem fechar

CONCEIÇÃO

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

25/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                          1.400,00

01/12/2022

6

Desconsiderar atraso

2019099953

FECHADO

01/11/2022

URGÊNCIA

Vazamento no forro da sala 134 (Editora)

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

08/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

23

 

2019099970

FECHADO

01/11/2022

URGÊNCIA

Verificar tomada que não está funcionando no lab 704 (sala de cultura)

PRÉDIO 3

ELÉTRICA

Serviço executado

08/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

23

Desconsiderar atraso

2019099973

FECHADO

01/11/2022

EMERGÊNCIA

Vazamento em banheiro do térreo

ARQUIVO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

02/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

29

 

2019100017

FECHADO

01/11/2022

NORMAL

Manutenção do piso em frente á porta de vidro lateral do subsolo

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

16/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

15

Desconsiderar atraso

2019100018

FECHADO

01/11/2022

NORMAL

Manutenção do piso da escada lateral perto do elevador PCD

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

16/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

15

Desconsiderar atraso

2019100019

FECHADO

01/11/2022

NORMAL

Manutenção do pilar da cobertura da entrada

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

16/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

15

Desconsiderar atraso

2019100031

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Vazamento de óleo de ar-condicionado na sala 508

PRÉDIO 1

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100034

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Ramal mudo 8772 na sala 608

PRÉDIO 1

TELEFONIA

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100096

FECHADO

04/11/2022

NORMAL

Armário está cedendo no banh 5º andar ala sul

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

19/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

12

Desconsiderar atraso

2019100120

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Desentupir vaso sanitário no banh fem do térreo alto

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100125

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Duas pias entupidas no lab 615 (gastronomia)

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

 

2019100127

FECHADO

04/11/2022

NORMAL

Serviços de marcenaria e telefonia na sala 609 (Coord. enfermagem e física médica)

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

19/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

12

Desconsiderar atraso

2019100130

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Banheiro interditado (300E) na ala norte

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100132

FECHADO

04/11/2022

EMERGÊNCIA

Vazamento no filtro de diesel no gerador 

PRÉDIO 3

ELÉTRICA

Serviço executado

05/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                             835,50

01/12/2022

26

 

2019100135

FECHADO

04/11/2022

NORMAL

Ajuste de marcenaria na porta do lab 1C (central analítica)

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

19/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

12

Desconsiderar atraso

2019100153

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Substituição de lâmpadas queimadas no 8º andar

PRÉDIO 3

ELÉTRICA

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

 

2019100154

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Substituição de lâmpadas queimadas no 7º andar

PRÉDIO 3

ELÉTRICA

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

 

2019100155

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Instalar espelho no interruptor do hall do 2º andar

PRÉDIO 1

ELÉTRICA

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

 

2019100156

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Fixar tomada na ala norte do 5º andar

PRÉDIO 1

ELÉTRICA

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100163

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Identificação de ponto lógico na sala 600A

PRÉDIO 1

INTERNET (rede lógica)

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100167

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Desentupir vaso sanitário no banh fem do térreo baixo

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100173

FECHADO

04/11/2022

URGÊNCIA

Problema na caixa acoplada no banh masc do subsolo ala sul

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100184

FECHADO

07/11/2022

URGÊNCIA

A torneira da copinha da ala sul do térreo (100C) está com o registro solto

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

14/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

17

Desconsiderar atraso

2019100199

FECHADO

07/11/2022

NORMAL

Corte em superfície de mármore para que os cabos/fiações do computador no Bistrô (610)

PRÉDIO 2

SERVIÇOS DEMANDADOS

Serviço executado

22/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

9

Desconsiderar atraso

2019100230

FECHADO

07/11/2022

NORMAL

Limpeza e revisão no aparelho de ar-condicionado

ARQUIVO

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

22/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

9

Desconsiderar atraso

2019100242

FECHADO

07/11/2022

EMERGÊNCIA

Verificar caixa acoplada e registro (se não está fechado) pois está sem água nas caixas nos banh da cafeteria (112)

PRÉDIO 3

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

08/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

23

Desconsiderar atraso

2019100260

FECHADO

07/11/2022

URGÊNCIA

Ajuste de marcenaria na dobradiça da porta da sala 617

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

14/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

17

Desconsiderar atraso

2019100313

FECHADO

09/11/2022

NORMAL

Corrigir rachaduras na sala 202

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

24/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

7

Desconsiderar atraso

2019100311

FECHADO

09/11/2022

NORMAL

Fechamento de alçapão e pintura na sala 202

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

24/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

7

Desconsiderar atraso

2019100315

FECHADO

09/11/2022

URGÊNCIA

Lâmpada queimando e falta de luminosidade na sala das técnicas do lab 615 (gastronomia)

PRÉDIO 2

ELÉTRICA

Serviço executado

23/11/2022

SIM

 R$                          21,80

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

8

Desconsiderar atraso

2019100329

FECHADO

09/11/2022

URGÊNCIA

Lâmpada piscando na sala 107 (DERCA)

PRÉDIO 1

ELÉTRICA

Serviço executado

16/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

15

Desconsiderar atraso

2019100334

FECHADO

09/11/2022

PROGRAMADA

Movimentar balcão no lab 615 (gastronomia)

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

10/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

21

Desconsiderar atraso

2019100360

FECHADO

09/11/2022

NORMAL

A maçaneta da porta da sala 134 (EDITORA) está solta

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

24/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

7

Desconsiderar atraso

2019100370

FECHADO

10/11/2022

URGÊNCIA

Excesso de luminosidade na sala 500D (Auditoria)

PRÉDIO 1

ELÉTRICA

Serviço executado

17/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

14

Desconsiderar atraso

2019100391

FECHADO

10/11/2022

EMERGÊNCIA

Vaso entupido no banh fem ala norte do subsolo (box central)

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

11/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

20

Desconsiderar atraso

2019100392

FECHADO

10/11/2022

URGÊNCIA

Vazamento em pia do lab 022 (anatomia)

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

17/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

14

Desconsiderar atraso

2019100428

FECHADO

11/11/2022

EMERGÊNCIA

Transferência de ramal 8788 da sala 100I para a sala 100E

PRÉDIO 1

TELEFONIA

Serviço executado

12/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

19

Desconsiderar atraso

2019100461

FECHADO

11/11/2022

NORMAL

Finalização da pintura na Biblioteca

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

26/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

5

Desconsiderar atraso

2019100486

FECHADO

11/11/2022

NORMAL

Instalação de fitas antiderrapantes na porta da entrada do principal

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

26/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

5

Desconsiderar atraso

2019100496

FECHADO

16/11/2022

URGÊNCIA

Reposicionar a luminária de emergência do 4º andar

PRÉDIO 2

ELÉTRICA

Serviço executado

23/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

8

 

2019100589

FECHADO

17/11/2022

URGÊNCIA

Ramal 8817 está mudo na sala 400B (fonoaudiologia)

PRÉDIO 1

TELEFONIA

Serviço executado

24/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

7

Desconsiderar atraso

2019100607

FECHADO

17/11/2022

URGÊNCIA

Revisão do ponto lógico 49 na sala 100E

PRÉDIO 1

INTERNET (rede lógica)

Serviço executado

24/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

7

Desconsiderar atraso

2019100616

FECHADO

17/11/2022

URGÊNCIA

Ar condicionado não funciona na sala 618 e sem controle remoto

PRÉDIO 1

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

24/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

7

Desconsiderar atraso

2019100643

FECHADO

17/11/2022

NORMAL

Ajuste em persiana da sala 218 (NAP)

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

02/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

 

 

2019100648

FECHADO

17/11/2022

URGÊNCIA

Ramal 8809 está mudo recorrentemente na sala 806 (NQI)

PRÉDIO 3

TELEFONIA

Serviço executado

24/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

7

Desconsiderar atraso

2019100714

FECHADO

18/11/2022

URGÊNCIA

Vazamento no ar condicionado no lab 001

PRÉDIO 1

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

25/11/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

6

Desconsiderar atraso

2019100767

FECHADO

21/11/2022

NORMAL

Conserto de marcenaria em guarda-volume e ajuste de janela em sala de estudo da Biblioteca

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

06/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

 

 

2019100790

FECHADO

21/11/2022

NORMAL

Desinstalação hidráulica da parede de um purificador de água no lab 201

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço executado

06/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

 

 

2019100794

FECHADO

21/11/2022

NORMAL

levantamento das dimensões da altura entre o forro e a laje de algumas áreas do lab 022 e sala 023

PRÉDIO 1

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

06/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

 

 

2019100835

FECHADO

23/11/2022

NORMAL

Ajuste no suporte da persiana da sala 502

PRÉDIO 3

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

08/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

01/12/2022

 

 

2019101189

CANCELADO

02/12/2022

URGÊNCIA

Troca de baterias de cronômetros do lab 214 (análises clínicas)

PRÉDIO 2

ELÉTRICA

Serviço cancelado

09/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

02/12/2022

 

 

2019101192

FECHADO

02/12/2022

URGÊNCIA

Vazamento do ar condicionado do lab 022 (anatomia)

PRÉDIO 1

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço executado

09/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

05/12/2022

 

 

2019101324

CANCELADO

02/12/2022

URGÊNCIA

Vazamento do ar condicionado do lab 022 (anatomia) - chamado duplicado

PRÉDIO 1

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço cancelado

09/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

02/12/2022

 

 

2019101367

FECHADO

02/12/2022

URGÊNCIA

regularização do nível do líquido de arrefecimento do gerador

PRÉDIO 3

ELÉTRICA

Serviço executado

16/12/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                            1.160,00

 R$                                      -  

13/12/2022

 

 

2019101404

CANCELADO

05/12/2022

PROGRAMADA

Avaliação de circuitos elétricos no lab 813 - chamado duplicado

PRÉDIO 3

ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS

Serviço cancelado

05/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

05/12/2022

 

 

2019101433

CANCELADO

05/12/2022

URGÊNCIA

Grande vazamento de ar condicionado no lab 803 (imunologia) - chamado duplicado

PRÉDIO 3

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço cancelado

12/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

05/12/2022

 

 

2019101619

CANCELADO

08/12/2022

URGÊNCIA

Janelas soltas/caindo na sala 121A (DCE) - chamado duplicado

PRÉDIO 2

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço cancelado

15/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

08/12/2022

 

 

2019101675

CANCELADO

13/12/2022

NORMAL

Avaliar geladeira que parou de funcionar no subsolo

PRÉDIO 2

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

Serviço cancelado

28/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

13/12/2022

 

 

2019101709

CANCELADO

13/12/2022

URGÊNCIA

Vazamento no ar condicionado do lab 022 (anatomia) - chamado duplicado

PRÉDIO 1

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço cancelado

20/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

13/12/2022

 

 

2019101798

CANCELADO

13/12/2022

URGÊNCIA

Ajuste em visor do ar-condicionado na sala 410 (NAP)

PRÉDIO 1

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Serviço cancelado

20/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

13/12/2022

 

 

2019101869

CANCELADO

19/12/2022

URGÊNCIA

Vazamento em pia do banh masc do 7º andar - chamado duplicado

PRÉDIO 3

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço cancelado

26/12/2022

NÃO

 R$                                -  

 R$                                        -  

 R$                                      -  

19/12/2022

 

 

2019101991

FECHADO

19/12/2022

EMERGÊNCIA

aquisição do corpo de filtro y para a substituição de conexão danificada no ramal que atende as máquinas da sala 704

PRÉDIO 3

INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS

Serviço executado

27/12/2022

SIM

 R$                                -  

 R$                               194,00

 R$                                      -  

28/12/2022

1

 

 

1.4 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

 

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 157.389,43, referente aos serviços prestados pelos 27 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

 

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL

Item 1

Tipo de serviço (A)

Qtde. de Empregados por Posto

Valor por posto

Qtde. de Postos

Valor Total do Posto

I

Almoxarife

1

R$ 4.738,43

1

R$ 4.738,43

II.I

Auxiliar de Eletricista

1

R$ 4.757,38

2

R$ 9.514,75

II.II

Auxiliar de Eletricista 40h

1

R$ 4.340,32

1

R$ 4.340,32

III.I

Auxiliar de Mecânico de Refri

1

R$ 4.757,38

2

R$ 9.514,75

III.II

Auxiliar de Mecânico 40h

1

R$ 4.340,32

1

R$ 4.340,32

IV.I

Auxiliar produção (servente)

1

R$ 4.757,38

2

R$ 9.514,75

IV.II

Auxiliar produção (servente) 40h

1

R$ 4.340,32

1

R$ 4.340,32

IX

Gesseiro

1

R$ 5.521,47

1

R$ 5.521,47

V.I

Bombeiro Hidráulico

1

R$ 5.521,47

1

R$ 5.521,47

VI

Engenheiro Civil

1

R$ 8.129,47

1

R$ 8.129,47

VII

Engenheiro Eletricista

1

R$ 8.129,47

1

R$ 8.129,47

VIII

Engenheiro Mecânico

1

R$ 6.349,82

1

R$ 6.349,82

X

Marceneiro

1

R$ 5.521,47

1

R$ 5.521,47

XI.I

Mecânico de Refrigeração

1

R$ 5.521,47

2

R$ 11.042,94

XI.II

Mecânico de Refrigeração 40h

1

R$ 5.034,85

1

R$ 5.034,85

XII.I

Oficial de Manutenção Predial

1

R$ 5.521,47

1

R$ 5.521,47

XII.II

Oficial de Manutenção Predial 40h

1

R$ 5.034,85

1

R$ 5.034,85

XIII

Técnico em Edificações (encar.)

1

R$ 7.718,26

2

R$ 15.436,52

XIV.I

Técnico em Eletricidade

1

R$ 5.887,59

2

R$ 11.775,19

XIV.II

Técnico em Eletricidade 40h

1

R$ 5.367,72

1

R$ 5.367,72

XV

Técnico em Seg. do Trab.

1

R$ 3.014,87

1

R$ 3.014,87

Valor Mensal dos Serviços

27

R$ 147.705,23

Horas-extras autorizadas pela fiscalização

Engenheiro Civil - 32,09h

R$ 3.260,93

Mecânico de refrigeração - 11,63h

R$ 408,02

Aux. Mec. Refrigeração (40h) - 9,48h

R$ 205,73

Engenheiro Mecânico - 47,67h

R$ 5.044,93

Materiais Utilizados e Serviços Contratados

Uso de materiais (conforme planilha de controle)

R$ 4.954,07

BDI (16,8%)

R$ 832,28

Adequações e/ou melhorias (33 mil por ano)

R$ 297,37

BDI (16,8%)

R$ 49,96

Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)

R$ 6.035,48

BDI (25%)

R$ 1.508,87

GLOSA

IMR - 07 pontos - Recebimento de 99% da Fatura

R$ 1.477,05

Faltas sem substituição:

Mecânico de Refrigeração (40h) -7 Faltas nos dias 09, 20, 22, 23,26,29 e 30

R$ 1.174,80

Auxiliar eletricista - 3 Faltas nos dias 12, 19 e 16/12

R$ 475,74

Almoxarife - 4 Faltas nos dias: 02,09,22 e 30/12

R$ 631,79

Oficial de manutenção (40h) - 7 Faltas em de 12 a 20/12

R$ 1.174,80

Mecânico de refrigeração - 1 Falta em 30/12

R$ 184,05

Aux. eletricista (40h) - 1 Falta em 27/12. Atestado em 8 e 9/12

R$ 434,03

Engenheiro eletricista - 1 Falta em 12/12

R$ 270,98

Aux. Mec. Refrigeração (40h) - Atestado dia 15 e 16/12

R$ 289,35

Téc. Eletricista - 5 Faltas em 1,28,23,26/12

R$ 981,27

Auxiliar de eletricista - Atestado em 1, 2, 5 e 6/12

R$ 634,32

Téc. Eletricista - Atestado em 1, 2, 5, 6 e 7/12

R$ 981,27

Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:

Mecânico de refrigeração (40h) - 9,77h

R$ 245,95

Mecânico de Refrigeração - 1,91h

R$ 47,94

Gesseiro - 3,3h

R$ 82,82

Auxiliar eletricista - 34,57

R$ 747,56

Almoxarife - 10,44h

R$ 224,86

Oficial de manutenção (40h) - 3,98h

R$ 100,19

Auxiliar de produção - 6,95h

R$ 150,29

Mecânico de refrigeração - 0,6h

R$ 11,84

Auxiliar eletricista (40h) - 4,5h

R$ 97,66

Aux. Mec. Refrigeração (40h) - 4,03h

R$ 87,46

Aux. Mec. Refrigeração - 6,17h

R$ 133,42

Bombeiro Hidráulico - 4,48h

R$ 112,44

Marceneiro - 0,97h

R$ 24,34

Técnico eletricista - 30,25h

R$ 809,54

Auxiliar de produção - 4,55h

R$ 98,39

Auxiliar de eletricista - 15,57h

R$ 336,69

Técnico eletricista - 18,92h

R$ 506,33

Vales-transporte (engenheiros e aux. Produção abriram mão do direito)

R$ 386,27

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A DEZEMBRO/2022

R$ 157.389,43

 

1.5 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

 

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ R$ 16.810,67, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 27 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

 

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de dezembro/2022
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017
Contrato nº 05/2020 - UFCSPA

Ordem

Nome do Empregado

Cargo

Remuneração (Salário base + adicionais )

13º salário

Férias e terço constitucional

Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado

Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 °
Considerando RAT = 3,00 %

Total provisionado por funcionário

100%

8,33%

12,10%

4,00%

7,82%

1

Alexshander Gonzalez Pereira

Mec. Refrigeração (40h)

R$ 1.746,92

R$ 145,52

R$ 211,38

R$ 69,88

R$ 136,61

R$ 563,38

2

Artur Borba Mallet

Engenheiro Civil

R$ 3.232,00

R$ 269,23

R$ 391,07

R$ 129,28

R$ 252,74

R$ 1.042,32

3

Carlos Helenilton da Silva Silveira

Mec. Refrigeração

R$ 1.921,62

R$ 160,07

R$ 232,52

R$ 76,86

R$ 150,27

R$ 619,72

4

Cesar Rodrigo dos Santos

Gesseiro

R$ 1.921,62

R$ 160,07

R$ 232,52

R$ 76,86

R$ 150,27

R$ 619,72

5

Matheus Lucas Fortes

Bombeiro Hidráulico

R$ 1.921,62

R$ 160,07

R$ 232,52

R$ 76,86

R$ 150,27

R$ 619,72

6

Djamael Luciano Brum Alves

Almoxarife

R$ 1.578,31

R$ 131,47

R$ 190,98

R$ 63,13

R$ 123,42

R$ 509,00

7

Douglas Lopes Fortes

Oficial de manutenção (40h)

R$ 1.746,92

R$ 145,52

R$ 211,38

R$ 69,88

R$ 136,61

R$ 563,38

8

Eric Tarcisio Vieira Marisco

Aux. Produção

R$ 1.576,91

R$ 131,36

R$ 190,81

R$ 63,08

R$ 123,31

R$ 508,55

9

Fábio Correa Camargo

Mec. Refrigeração

R$ 1.921,62

R$ 160,07

R$ 232,52

R$ 76,86

R$ 150,27

R$ 619,72

10

Leonel Fortes Vieira

Aux. Mec. Refrigeração (40h)

R$ 1.576,91

R$ 131,36

R$ 190,81

R$ 63,08

R$ 123,31

R$ 508,55

11

Gustavo Bueno da Silva

Engenheiro Eletricista

R$ 3.232,00

R$ 269,23

R$ 391,07

R$ 129,28

R$ 252,74

R$ 1.042,32

12

Fábio Henrique de Oliveira dos Santos

Auxiliar de eletricista (40h)

R$ 1.433,56

R$ 119,42

R$ 173,46

R$ 57,34

R$ 112,10

R$ 462,32

13

Jaqueline Terezinha Alves da Rosa

Tec. Seg. Trabalho

R$ 909,86

R$ 75,79

R$ 110,09

R$ 36,39

R$ 71,15

R$ 293,43

14

Jorge Paulo Alves Nunes

Oficial de manutenção

R$ 1.921,62

R$ 160,07

R$ 232,52

R$ 76,86

R$ 150,27

R$ 619,72

15

Jeferson Dias Moran

Téc. Eletricista (40h)

R$ 1.892,50

R$ 157,65

R$ 228,99

R$ 75,70

R$ 147,99

R$ 610,33

16

José Edson Fantinel Cirne

Téc. Edificações

R$ 2.882,43

R$ 240,11

R$ 348,77

R$ 115,30

R$ 225,41

R$ 929,58

17

Luiz Aurelio Fabricio

Aux. Mec. Refrigeração

R$ 1.576,91

R$ 131,36

R$ 190,81

R$ 63,08

R$ 123,31

R$ 508,55

18

Thassia Machado Matias

Téc. Edificações

R$ 2.882,43

R$ 240,11

R$ 348,77

R$ 115,30

R$ 225,41

R$ 929,58

19

Cristofler Kauan Lima Silva

Aux. de eletricista

R$ 1.576,91

R$ 131,36

R$ 190,81

R$ 63,08

R$ 123,31

R$ 508,55

20

Rogerio Brun Fontoura

Téc. Eletricista

R$ 2.081,76

R$ 173,41

R$ 251,89

R$ 83,27

R$ 162,79

R$ 671,37

21

Ricardo de Souza Goulart

Marceneiro

R$ 1.921,62

R$ 160,07

R$ 232,52

R$ 76,86

R$ 150,27

R$ 619,72

22

Fábio Carvalho

Aux. produção 40h

R$ 1.433,56

R$ 119,42

R$ 173,46

R$ 57,34

R$ 112,10

R$ 462,32

23

Marinho Moreira Pereira

Aux. mec. Refrigeração

R$ 1.576,91

R$ 131,36

R$ 190,81

R$ 63,08

R$ 123,31

R$ 508,55

24

Romario Lopes Latreille

Aux. Produção

R$ 1.576,91

R$ 131,36

R$ 190,81

R$ 63,08

R$ 123,31

R$ 508,55

25

Ronaldo Muniz da Silva

Auxiliar de eletricista

R$ 1.576,91

R$ 131,36

R$ 190,81

R$ 63,08

R$ 123,31

R$ 508,55

26

Roque Alves da Silva

Téc. Eletricista

R$ 2.081,76

R$ 173,41

R$ 251,89

R$ 83,27

R$ 162,79

R$ 671,37

27

Victor Hugo Reis Macedo

Engenheiro Mecânico

R$ 2.424,00

R$ 201,92

R$ 293,30

R$ 96,96

R$ 189,56

R$ 781,74

TOTAIS

R$ 3.572,70

R$ 5.189,64

R$ 1.715,58

R$ 3.353,97

R$ 16.810,67

 

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

 

Camila Bittencourt da Silva 

Coordenadora da Divisão de Manutenção e fiscal administrativa

 

Artur de Borba Mallet

Preposto do contrato

 

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 31/01/2023, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1561413 e o código CRC 71CC1BB9.