SEI/UFCSPA - 1435645 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

Timbre

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

1.FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 178.907,90 (para o total de 33 postos do contrato)	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: junho/2022	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2022 a 30/06/2022

1.1 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)			X

1.2 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR):

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE	Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR	Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO	A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE	Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA	Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
	6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
	9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
	12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO	Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	0
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	0
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	0
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	0
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	0
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	0
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		0
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	0
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	0
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		0
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	0
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		0
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		6

Justificativas para as aplicações de pontos:

A pontuação relacionada aos atrasos está justificada no subitem 1.3.1 deste relatório.

1.3 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO

1.3.1 Fiscalização Administrativa

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 119.246,85), à equipe plantonista (R$ 19.083,21), às horas extras (R$ 5.529,95), aos serviços demandados (R$ 48.437,50) e aos materiais utilizados (R$ 24.350,90), seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 20 faltas no período, o que representa um percentual de 3,81% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, inclusive das horas-faltas, haverá glosa na quantia de R$ 2.840,69 do pagamento da presente nota fiscal, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

NOME

CPF

Cargo

Local de execução

Data de admissão na empresa

Data de disponibilização no contrato ***

Data de Saída do contrato *

Remuneração (conforme planilha de custos)

Frequência Diária

Anderson Tomaz Dornelles

8105629383

031.366.880-90

Oficial de manutenção 40h

Campus Central

3/2/2022

R$ 1.746,92

Artur Borba Mallet

3015196177

477.863.100-53

Engenheiro Civil

Campus Central

5/20/2021

R$ 3.232,00

Carlos Helenilton da Silva Silveira

1052420856

613.058.710-49

Mec. Refrigeração

Campus Central

9/17/2021

R$ 1.921,62

Cesar Rodrigo dos Santos

9063099461

984.665340-91

Gesseiro

Campus Central

10/21/2020

R$ 1.921,62

Daniel Antunes da Silva Souza

1095711097

013.708.210-00

Bombeiro Hidráulico

Campus Central

10/21/2020

R$ 1.921,62

Djamael Luciano Brum Alves

3114668381

867.838.230-91

Almoxarife

Campus Central

3/1/2018

12/4/2020

R$ 1.578,31

Eric Tarcisio Vieira Marisco

1131942052

192.480.127-28

Aux. Produção

Campus Central

5/2/2022

R$ 1.576,91

Fábio Correa Camargo

9050487926

512.083.000-59

Mec. Refrigeração

Campus Central

11/20/2020

R$ 1.921,62

Fábio Henrique de Oliveira dos Santos

6134709192

055.146.560-39

Aux. Mec. Refrigeração 40h

Campus Central

5/11/2022

R$ 1.433,56

Gustavo Bueno da Silva

107560386

069.270.979-70

Engenheiro Eletricista

Campus Central

12/2/2021

R$ 3.232,00

Juliano Mendonça Alves

6095925159

009.758.700-17

Auxiliar de Eletricista 40h

Campus Central

6/1/2022

R$ 1.433,56

Jaqueline Terezinha Alves da Rosa

9080364152

008.464.310-25

Tec. Seg. Trabalho

Campus Central

4/13/2022

R$ 909,86

Jorge Paulo Alves Nunes

9037072106

737.661.430-34

Oficial de manutenção

Campus Central

10/21/2020

R$ 1.921,62

José Luis Forte Lopes

6095828122

022.942.740-59

Téc. Eletricista 40h

Campus Central

10/21/2020

R$ 1.892,50

Karen Araújo Rodrigues

3067880397

961.583.440-87

Téc. Edificações

Campus Central

4/20/2022

R$ 2.882,43

Luiz Aurelio Fabricio Pereira

2099999126

030.515.530-00

Aux. Mec. Refrigeração

Campus Central

1/14/2021

R$ 1.576,91

Marcelo Carneiro da Silva

4075490302

999.312.300-53

Téc. Edificações

Campus Central

10/21/2020

R$ 2.882,43

Matheus Lucas Fortes

7113131986

860.783.800-87

Aux. Mec. Refrigeração

Campus Central

10/21/2021

R$ 1.576,91

Nevton Rodrigues dos Santos

7076159438

032.831.380-79

Téc. Eletricista

Campus Central

2/21/2022

R$ 2.081,76

Ricardo de Souza Goulart

2086934276

831.674.470-87

Marceneiro

Campus Central

10/21/2020

R$ 1.921,62

Ricardo Rocha de Freitas

7063809359

677.447.450-00

Mec. Refrigeração 40h

Campus Central

2/11/2022

R$ 1.746,92

Rogerio Brun Fontoura

3079996868

812.359.330-91

Auxiliar de eletricista

Campus Central

2/11/2022

R$ 1.576,91

Romario Lopes Latreille

9117868134

864.363.920-68

Aux. Produção

Campus Central

10/21/2020

R$ 1.576,91

Ronaldo Muniz da Silva

4063994265

803.080.900-04

Auxiliar de eletricista

Campus Central

10/21/2020

R$ 1.576,91

Roque Alves da Silva

3046631961

740.797.000-91

Téc. Eletricista

Campus Central

10/21/2020

R$ 2.081,76

Victor Hugo Reis Macedo

1050614807

803.427.950-15

Engenheiro Mecânico

Campus Central

2/10/2022

R$ 2.424,00

x	Presença	s	Sábado
FE	Feriado	d	Domingo
I	Início	E	Exonerado/dia trabalhado
A	At. Médico	PF	Ponto Facultativo
F	Falta
FR	Férias
L	Liberação

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem, além de documento funcional da contratada, crachá de prestador de serviço, acesso biométrico e cadastro no sistema de identificação da UFCSPA.

No período de 01/06/2022 a 30/06/2022, consta na planilha de medições um total de 201 chamados executados, divididos em: chamados sem material (87,06%), com material (12,94%) e chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (2%).

O fornecimento de estoque mínimo de materiais corresponde a 2,98% do total de ordens de serviço que necessitam de peças para a sua execução. Dessa forma, o atendimento da demanda se torna mais simples e ágil, pois o processo de orçamentação já foi realizado anteriormente.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 9,45% (19) foram classificados como emergência; 26,87% (54), como urgência; 44,28% (89), como normal, 19,40% (39), como programada.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 66 de 201 chamados (32,84% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 58 dos 162 chamados nestas categorias (35,80% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 8 dos 39 chamados nestas categorias (20,51% do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

CHAMADO	ENCAMINHADO EM:	CARÁTER	DESCRIÇÃO	TIPO DE SERVIÇO	PRAZO	ESTOQUE MÍNIMO	MATERIAIS	SERVIÇOS DEMANDADOS	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	DATA DA SOLUÇÃO
2019088631	1/20/2022	NORMAL	Ar condicionado lab 201 P1 está fazendo barulho	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11/02/2022	R$ -	R$ 1.808,93	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019088674	1/24/2022	URGÊNCIA	Verificar ar condicionado do hall da biblioteca	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	07/02/2022	R$ -	R$ 1.439,80	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019089868	3/10/2022	NORMAL	Sinalização da rede de gás na Praça do Cubos	INSTALAÇÕES DE GÁS	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019089980	3/11/2022	PROGRAMADA	Subsituição do piso das salas 400A e 400B	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	18/04/2022	R$ -	R$ 544,60	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019090070	3/14/2022	NORMAL	Confeccionar duas tampas em alumínio ou inox p/ 2 banhos-maria lab 214	SERVIÇOS DEMANDADOS	05/04/2022	R$ -	R$ 600,00	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019090224	3/18/2022	PROGRAMADA	substituição do CD que alimenta a passarela e os refletores do pátio	ELÉTRICA	18/04/2022	R$ -	R$ 740,90	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019090228	3/18/2022	NORMAL	Instalação de luminárias de emergência no subsolo, 2º, 3º, 4º e 6º andar	ELÉTRICA	09/04/2022	R$ -	R$ 2.545,40	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019090349	3/22/2022	NORMAL	Recolocar vaso no box da direita - banheiro masc ala norte 2° andar P1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13/04/2022	R$ -	R$ 296,20	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019090356	6/6/2022	EMERGÊNCIA	Desentupimento de vaso sanitário do banheiro masculino 7º and	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019090501	3/25/2022	NORMAL	conserto do corrimão da escada do térreo para o subsolo P1	SERVIÇOS DEMANDADOS	16/04/2022	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ -	01/06/2022
2019090535	3/28/2022	PROGRAMADA	troca do forro dos sofás no espaço de convivência - térreo alto P2	SERVIÇOS DEMANDADOS	28/04/2022	R$ -	R$ -	R$ 5.630,00	R$ -	01/06/2022
2019090796	4/1/2022	URGÊNCIA	Trocar lâmpadas queimadas nas salas 402, 403, 405, 407 e 415 P3	ELÉTRICA	15/04/2022	R$ -	R$ 1.696,60	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019090799	4/1/2022	URGÊNCIA	Trocar lâmpadas queimadas nas salas 602, 605, 605b e 613 P3	ELÉTRICA	15/04/2022	R$ -	R$ 998,00	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019090837	4/4/2022	NORMAL	Instalar tampa ou porta nos pontos da boneca em gesso em shaft	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/04/2022	R$ -	R$ 59,80	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019090952	4/11/2022	NORMAL	instalar um ponto de rede na sala 01 do 2.o andar do prédio 02	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	27/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019091035	4/18/2022	PROGRAMADA	Instalar abastecimento de água p/ armário de panificação - sala 618 P2	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	25/05/2022	R$ -	R$ 189,97	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019091062	4/8/2022	PROGRAMADA	instalação de aterramento no novo CD da área técnica do 3º P1	ELÉTRICA	16/05/2022	R$ -	R$ 3.258,60	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019091064	4/8/2022	PROGRAMADA	alterações de elétrica na circulação do 5º ANDAR do prédio 1	ELÉTRICA	06/06/2022	R$ 979,78	R$ 520,00	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019091101	4/11/2022	PROGRAMADA	Adequações e avaliação em escada marinheiro do Salão Nobre	SERVIÇOS DEMANDADOS	11/05/2022	R$ -	R$ -	R$ 8.250,00	R$ -	08/06/2022
2019091102	4/12/2022	NORMAL	reforço das prateleiras em armários dos laboratórios 317, 320 e 321	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	04/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019091204	4/12/2022	URGÊNCIA	Ramal 8786 da sala 600D não recebe ligação	TELEFONIA	02/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019091320	4/14/2022	URGÊNCIA	Transferência de ramal devido à mudança - 8824	TELEFONIA	13/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/06/2022
2019091415	4/19/2022	PROGRAMADA	Transferência de quadro branco entre salas	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019091454	4/19/2022	URGÊNCIA	Torneira do biotério não abre	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	26/04/2022	R$ 140,98	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019091624	4/25/2022	NORMAL	recuperação do ventilador de tomada de ar do 6º do P1	ELÉTRICA	17/05/2022	R$ -	R$ 399,00	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019091667	4/25/2022	URGÊNCIA	Consertar tampa do tanque de armazenamento da anatomia	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	09/05/2022	R$ -	R$ 383,35	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019091671	4/25/2022	NORMAL	Manutenção em 10 cadeiras da sala do Departamento de Fisioterapia.	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	17/05/2022	R$ -	R$ 934,80	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019091906	4/28/2022	NORMAL	possível vazamento das baterias do Nobreak do datacenter da UFCSPA.	EQUIPAMENTOS DE BACKUP	13/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019091957	4/29/2022	NORMAL	habilitação de novo ramal no laboratório 104b - prédio 3	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	14/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019091985	4/29/2022	NORMAL	Janela da sala da PROAD está com pequena infiltração	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	14/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019091986	4/29/2022	URGÊNCIA	Goteira na Biblioteca	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019091994	4/29/2022	URGÊNCIA	Chove dentro do restaurante 9° andar prédio 2.	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019092045	4/29/2022	NORMAL	Instalar 03 tomadas novas na sala da Auditoria	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019092099	5/2/2022	NORMAL	Verificar segurança das tomadas para instalação de cafeteiras - 600A P1	ELÉTRICA	24/05/2022	R$ -	R$ 231,90	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019092146	5/2/2022	PROGRAMADA	Confeccionar suporte para colocar jalecos na sala 319 P1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	09/06/2022	R$ -	R$ 81,40	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019092155	5/2/2022	NORMAL	A porta do prédio 3 está abrindo e fechando sozinha	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	17/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019092176	5/3/2022	PROGRAMADA	Adaptar tomadas e pontos lógicos à mudança de mobiliário - sala 402 P3	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	06/06/2022	R$ -	R$ 730,00	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019092201	5/3/2022	PROGRAMADA	instalação de manômetros no Biotério	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	03/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019092305	5/4/2022	PROGRAMADA	Adequações na tubulação de exaustão no Biotério, sala 415	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	06/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019092323	5/4/2022	NORMAL	Retirar o cabo hdmi da sala 400A e entregar no APOIO SALAS (NAS)	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019092324	5/4/2022	NORMAL	Retirar o cabo hdmi da sala 400B e entregar no APOIO SALAS (NAS)	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019092382	5/5/2022	NORMAL	Os rodízios da cadeira da sala 410 do Prédio 1 estão esfarelando	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019092456	5/6/2022	URGÊNCIA	Vazamento de aparelho de ar condicionado na Sala 133 - ISF P2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019092458	5/6/2022	NORMAL	Instalar equip. de Ponto de Acesso de rede sem fio em frente à sala 219 P1	INTERNET (rede lógica)	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019092483	5/9/2022	NORMAL	Laboratório 714 do prédio 3, gaveteiros precisam de ajustes	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	31/05/2022	R$ -	R$ 148,80	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019092549	5/9/2022	NORMAL	Solicito a substituição de 02 suportes de papel toalha na sala 04 subsolo	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	31/05/2022	R$ -	R$ 49,00	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019092744	5/23/2022	PROGRAMADA	Aplicação de película nas janelas das salas do NAP	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	30/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 890,00	21/06/2022
2019092757	5/12/2022	PROGRAMADA	instalação de duas tomadas 127w na sala 600D	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	13/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019092807	5/20/2022	NORMAL	Instalação de TV no centro de simulação	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	11/06/2022	R$ -	R$ 49,95	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019092874	5/13/2022	NORMAL	Instalar acrílico que cobre as lâmpadas do elevador de serviço do P1.	ELÉTRICA	04/06/2022	R$ -	R$ 254,00	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019092882	5/13/2022	PROGRAMADA	substituição por LED de todas as lâmpadas dos sanitários PCDs do P3.	ELÉTRICA	13/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019092889	5/13/2022	NORMAL	Instalar tampa na eletrocalha do CD-1.1 SS.	ELÉTRICA	28/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019092943	5/16/2022	EMERGÊNCIA	Algumas tomadas da sala 403 estão sem energia	ELÉTRICA	17/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019092954	5/16/2022	NORMAL	substituição dos filtros do biotério e manta G3 prédio 03	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	07/06/2022	R$ -	R$ 716,10	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019092978	5/16/2022	URGÊNCIA	Revisão das lâmpadas no restaurante do nono andar P2.	ELÉTRICA	23/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019093024	5/17/2022	NORMAL	Refazer e identificar cabo de rede e adicionar ao patch panel - Sala 605-B	INTERNET (rede lógica)	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019093101	5/18/2022	URGÊNCIA	O acesso do térreo baixo para o alto pela escadinha está mal iluminado	ELÉTRICA	25/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019093168	5/19/2022	URGÊNCIA	troca de lâmpadas queimadas na circulação do térreo ala sul P1.	ELÉTRICA	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019093173	5/19/2022	EMERGÊNCIA	Verificar freezer do biotério	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	20/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093192	5/19/2022	NORMAL	Emitir Laudo de Avaliação dos equipamentos de climatização no subsolo P2.	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	03/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	30/06/2022
2019093193	5/19/2022	PROGRAMADA	substituição de dois compressores danificados no chiller do prédio 3.	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	13/06/2022
2019093194	5/19/2022	PROGRAMADA	substituição de placa eletrônica de compressor no chiller do prédio 3.	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	13/06/2022
2019093260	5/23/2022	NORMAL	localização e identificação do ponto de rede da sala 023 do subsolo P1	INTERNET (rede lógica)	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019093263	5/23/2022	URGÊNCIA	instalação de faroletes de iluminação de emergência no RU.	ELÉTRICA	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019093281	5/23/2022	NORMAL	troca do espelho e tomada na sala 206 P1	ELÉTRICA	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019093282	5/23/2022	NORMAL	Instalação de conector duplo na sala 206 P1	INTERNET (rede lógica)	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019093306	5/23/2022	PROGRAMADA	retirada de um balcão de madeira e armários aéreos da sala 704 P3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	03/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093307	5/24/2022	PROGRAMADA	Instalação de tomada (de 3 pinos) para uma autoclave na sala 703 P3	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	24/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	13/06/2022
2019093325	5/24/2022	NORMAL	Parafusos do suporte estão rasgando papel- higiênico - ban fem 5° andar P2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019093330	5/24/2022	NORMAL	Realizar a separação das lâmpadas LED descartadas na estação de coleta	ELÉTRICA	08/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019093342	5/24/2022	NORMAL	troca de resistência de torneira elétrica localizada no lab 307 p1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15/06/2022	R$ -	R$ 73,90	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019093344	5/24/2022	URGÊNCIA	Falta de gás recorrente no laboratório de Téc. Dietéticas e Gastronômicas	INSTALAÇÕES DE GÁS	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019093366	5/25/2022	URGÊNCIA	troca de lâmpadas nas luminárias do corredor do térreo baixo P2	ELÉTRICA	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019093462	5/25/2022	URGÊNCIA	Bebedouro entupido no Corredor, 6° andar, prédio 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019093466	5/25/2022	PROGRAMADA	Tamponamento de trecho de tubulação de esgoto - lab 317 P1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	02/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019093479	5/26/2022	NORMAL	Parafusar canaleta na alvenaria sob a janela da sala 500E	ELÉTRICA	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019093508	5/26/2022	URGÊNCIA	Ponto lógico sem sinal na Divisão de compras - Sala 100I.1	INTERNET (rede lógica)	02/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/06/2022
2019093528	5/26/2022	NORMAL	Ajustar quadro branco na sala 623 P1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	01/06/2022
2019093546	5/26/2022	NORMAL	limpeza de equipamento de ar condicionado no lab 1 da Central Analítica	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019093554	5/27/2022	NORMAL	Verificar funcionamento de nobreak no laboratório 3 da Central Analítica.	EQUIPAMENTOS DE BACKUP	11/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019093586	5/30/2022	URGÊNCIA	Conserto do ar central da biblioteca	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	06/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019093602	5/30/2022	EMERGÊNCIA	Instalação de dois assentos sanitários nos banheiros da antiga cafeteria P3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	31/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019093604	5/30/2022	EMERGÊNCIA	Instalar dois suportes de papel higiênico nos banheiros da cafeteria P3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	31/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019093611	5/30/2022	NORMAL	Correção de bolhas na parede da recepção da prefeitura do campus	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	14/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019093634	5/30/2022	NORMAL	Ajuste em armário do sétimo andar do prédio 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	21/06/2022	R$ -	R$ 11,96	R$ -	R$ -	15/06/2022
2019093636	5/30/2022	NORMAL	ajuste do espelho de uma das tomadas da sala 319	ELÉTRICA	14/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019093652	5/30/2022	URGÊNCIA	Lâmpada queimada no Hall de entrada, térreo, prédio 2	ELÉTRICA	06/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019093656	5/30/2022	NORMAL	Retirar o quadro branco da sala 400B e instalar na sala 314.	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	14/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019093658	5/30/2022	URGÊNCIA	Vazamento em pia de bancada do laboratório 305	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	06/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/06/2022
2019093680	5/31/2022	NORMAL	Passar um cabo ethernet da sala 121 P2 até o switch na sala do rack	INTERNET (rede lógica)	15/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019093689	5/31/2022	URGÊNCIA	Substituir lâmpada queimada em frente à sala 607.	ELÉTRICA	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	02/06/2022
2019093691	5/31/2022	NORMAL	Instalar equipamento à rede hidrossanitária no lab gastronomia	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093692	5/31/2022	URGÊNCIA	O telefone está mudo (Ramal 8792) - Sala 613 P3	TELEFONIA	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/06/2022
2019093697	6/1/2022	URGÊNCIA	Ramal 8811 mudo - sala 518 P1	TELEFONIA	08/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019093723	6/1/2022	NORMAL	troca de 2 plaquinhas de identificação de porta fixadas de modo errado	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	16/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093739	6/1/2022	NORMAL	aplicação de desengripante nas camas hospitalares do Lab Habilidades	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	16/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093750	6/1/2022	URGÊNCIA	vazamento no sifão de uma das pias da cozinha experimental	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	08/06/2022	R$ 7,95	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019093751	6/1/2022	URGÊNCIA	Vazamento nas pias da primeira bancada da cozinha experimental	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	08/06/2022	R$ 7,95	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019093753	6/1/2022	URGÊNCIA	falta de iluminação do corredor em frente a entrada da Biblioteca	ELÉTRICA	08/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019093756	6/1/2022	NORMAL	Anexar dois quadros brancos e ajuste de puxador no armário de materiais	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	16/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019093757	6/1/2022	NORMAL	Realizar limpeza das luminárias no mezanino da biblioteca	ELÉTRICA	16/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/06/2022
2019093759	6/1/2022	URGÊNCIA	Verificar ponto de rede do computador da sala 721 P2	INTERNET (rede lógica)	08/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/06/2022
2019093762	6/1/2022	NORMAL	verificar os ares-condicionados no modo quente da Biblioteca	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019093769	6/1/2022	URGÊNCIA	O ramal 8832, sala 611, prédio 1 está mudo	TELEFONIA	08/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019093803	6/3/2022	URGÊNCIA	Descarga estragada no Banheiro PNE, 4° andar, ala sul, prédio 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	09/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093804	6/3/2022	URGÊNCIA	Lâmpada queimada no sanitário do mezanino do Arquivo	ELÉTRICA	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/06/2022
2019093806	6/3/2022	EMERGÊNCIA	Avaliação de circuito ou quadro de energia na sala 613 P3	ELÉTRICA	04/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093832	6/3/2022	URGÊNCIA	ar condicionado na sala 406 P1 não funciona	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093833	6/3/2022	NORMAL	Retirar o Cabo VGA da sala 514. Passar cabo HDMI (cabo está na sala).	INTERNET (rede lógica)	18/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019093857	6/3/2022	NORMAL	retirada de revestimento de piso em alguns pontos	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	18/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/06/2022
2019093859	6/10/2022	EMERGÊNCIA	Substituição de nobreak avariado na biblioteca	EQUIPAMENTOS DE BACKUP	11/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019093868	6/3/2022	NORMAL	Avaliação de conserto de sistema de abertura e fechamento da PCF do Salão Nobre	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	18/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019093874	6/3/2022	PROGRAMADA	Instalar rede lógica na sala 121-B do prédio 2	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019093880	6/3/2022	NORMAL	Confeccionar 5 tabuas de 1,70 de comprimento por 20 cm de largura	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	18/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/06/2022
2019093883	6/3/2022	URGÊNCIA	Correção da infiltração e teto de gesso do auditório P3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019093886	6/6/2022	PROGRAMADA	montagem de uma mesa redonda e ajuste numa mesa em L - patrimônio	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019093891	6/6/2022	PROGRAMADA	substituição de motor queimado da Sala 604 do Prédio 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	06/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019093892	6/6/2022	EMERGÊNCIA	Verificar instalação elétrica que liga o micro-ondas da Adservi	ELÉTRICA	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019093922	6/6/2022	URGÊNCIA	Infiltração na Sala 620,6° andar, prédio 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	13/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019093928	6/6/2022	EMERGÊNCIA	Vazamento de água de equipamento na sala 615 P2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019093929	6/6/2022	URGÊNCIA	colocar suporte de madeira para levantar os tatames do lab 814	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	13/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019093930	6/6/2022	PROGRAMADA	colocar suporte de madeira para levantar os tatames do lab 814 - duplicado	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019093934	6/6/2022	EMERGÊNCIA	Ramal mudo 605 P3	TELEFONIA	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	06/06/2022
2019093935	6/6/2022	EMERGÊNCIA	Local sem internet 605 P3	INTERNET (rede lógica)	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019093936	6/6/2022	EMERGÊNCIA	Vazamento no banheiro feminino, 5 andar, ala norte	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019093949	6/6/2022	URGÊNCIA	Lâmpada acende e apaga no corredor ala norte 6º and	ELÉTRICA	13/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019093955	6/6/2022	NORMAL	Cobrir com tinta a marca do Governo Federal da placa de obra R.U	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	21/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/06/2022
2019093956	6/6/2022	NORMAL	Ajuste de marcenaria em mesa/gaveteiro na sala 413 P1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	21/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019093957	6/6/2022	NORMAL	Ajuste de marcenaria em dois gaveteiros na sala 603 P1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	21/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/06/2022
2019093969	6/6/2022	URGÊNCIA	Possível vazamento na sala 132, prédio 02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	13/06/2022
2019093986	6/7/2022	URGÊNCIA	Realizar instalação hidráulica na Sala 703, Unidade de Esterilização	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/06/2022
2019094011	6/7/2022	PROGRAMADA	desmontagem de uma mesa redonda na sala 500A	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019094033	6/8/2022	PROGRAMADA	montagem de 70 lixeiras brancas de 15 litros	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019094038	6/8/2022	NORMAL	Instalar claviculário no lab 004 P1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	23/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/06/2022
2019094046	6/8/2022	URGÊNCIA	Descarga não funciona no Banheiro feminino, térreo, ala sul, prédio 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019094048	6/8/2022	NORMAL	Recolher dispenser de sabonete líquido na sala 819 P2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	23/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/06/2022
2019094101	6/9/2022	EMERGÊNCIA	Vaso sanitário entupido no Banheiro PNE, 6° andar, prédio 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019094116	6/9/2022	NORMAL	Verificar gerador de nitrogenio na Central Analítica - Sala 001-B	INSTALAÇÕES DE GÁS	24/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019094135	6/9/2022	URGÊNCIA	Ramal mudo na sala 602 P3	TELEFONIA	16/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019094143	6/9/2022	NORMAL	conserto de fechadura da porta da sala 1 da biblioteca	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	24/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019094144	6/9/2022	NORMAL	limpeza de condensadora de ar condicionado na sala 001-C	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019094146	6/9/2022	NORMAL	Ligação de aterramento de condensadoras e de plataforma metálica 3ºa P1	ELÉTRICA	24/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094147	6/9/2022	NORMAL	Retirar o quadro branco da sala 400a do prédio 1 e instalar na 316 - P1.	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	24/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/06/2022
2019094152	6/9/2022	EMERGÊNCIA	Falta de água na sala 617 prédio 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/06/2022
2019094166	6/9/2022	URGÊNCIA	Vazamento em registro no ban PNE 5° andar P3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	16/06/2022	R$ 44,90	R$ -	R$ -	R$ -	23/06/2022
2019094177	6/10/2022	NORMAL	fixar no piso os pés das 02 mesas redondas da sala 402	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	25/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019094182	6/10/2022	PROGRAMADA	Montagem de lixeiras grandes na sala de marcenaria	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	15/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/06/2022
2019094192	6/13/2022	NORMAL	recolocação do dispenser de álcool-gel que caiu - biblioteca	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	28/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	13/06/2022
2019094205	6/10/2022	NORMAL	Consertar hastes da janela do laboratório 206	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	25/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019094220	6/10/2022	URGÊNCIA	Tamponar furo de exaustor na sala 133 do prédio 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	17/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	13/06/2022
2019094231	6/20/2022	NORMAL	Adequações para instalação de uma nova estação trabalho na sala 500A	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	05/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019094259	6/13/2022	NORMAL	Ajuste em duas cadeiras na Sala 222, Terceirizados - Limpeza	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	28/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/06/2022
2019094260	6/13/2022	PROGRAMADA	substituir compressor danificado no chiller P3 - 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20/07/2022	R$ -	R$ -	R$ 32.980,00	R$ -	30/06/2022
2019094263	6/13/2022	URGÊNCIA	Ar condicionado não aquece - sala 218 / NAP	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/06/2022
2019094271	6/13/2022	PROGRAMADA	Auxiliar o prefeito do campus na desmontagem de material doado à UFCSPA	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	15/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/06/2022
2019094281	6/14/2022	EMERGÊNCIA	Desligar as lâmpadas que ficam acesas continuamente na sacada do P2	ELÉTRICA	15/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/06/2022
2019094330	6/14/2022	NORMAL	Esconder reator e fiação expostos na rampa do 3° para o 4° andar P2	ELÉTRICA	29/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019094331	6/14/2022	URGÊNCIA	Os dois ramais da sala 607 estão mudos	TELEFONIA	21/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019094361	6/15/2022	NORMAL	Deslocamento de tomadas no Laboratório de Imunoterapia (813) P3	ELÉTRICA	30/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019094369	6/15/2022	NORMAL	Instalar persianas nas salas 605A e 605B do Prédio 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	30/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/06/2022
2019094370	6/15/2022	URGÊNCIA	Descarga do banheiro feminino, ala norte, térreo P1 não funciona	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019094372	6/20/2022	NORMAL	Recolocar dispenser de sabonete líquido no ban fem ala norte térreo	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	05/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019094384	6/20/2022	NORMAL	Recolocar suporte de papel higiênico no ban fem 2° andar	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	05/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019094387	6/20/2022	NORMAL	Substituir luminária de balizamento ( saída) - corredor térreo - adm	ELÉTRICA	05/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094397	6/20/2022	NORMAL	Ajustar a maçaneta da sala 300A	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	05/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019094410	6/20/2022	NORMAL	ajustar dobradiça e fazer a cava para o fechamento do móvel - Lab 214	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	05/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019094414	6/20/2022	URGÊNCIA	Ar central do biotério está desligado	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/06/2022
2019094418	6/20/2022	NORMAL	Verificar cortinas da sala 514 P3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	05/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/06/2022
2019094434	6/20/2022	URGÊNCIA	Revisar ar condicionado da sala 410 P1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019094454	6/20/2022	PROGRAMADA	Serviços de marcenaria na Sala 813 do prédio 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	27/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019094466	6/21/2022	PROGRAMADA	montagem de duas mesas que se encontram no depósito do Patrimônio	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	20/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20/06/2022
2019094479	6/21/2022	URGÊNCIA	Verificar disjuntor da sala do NAP, sala 218 do Prédio 1	ELÉTRICA	28/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094480	6/21/2022	PROGRAMADA	Desmontar parcialmente um armário na Auditoria (500B P1)	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	22/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/06/2022
2019094483	6/21/2022	PROGRAMADA	montagem de uma mesa de reuniões para a prefeitura do campus	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	24/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/06/2022
2019094494	6/21/2022	NORMAL	Identificar ponto lógico na sala 2B, no subsolo do prédio 1.	INTERNET (rede lógica)	06/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/06/2022
2019094495	6/21/2022	URGÊNCIA	Ramal mudo na sala 806 - Sala de reuniões (NQI)	TELEFONIA	28/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019094561	6/22/2022	URGÊNCIA	O ar condicionado da sala 217 não está aquecendo	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29/06/2022	R$ 13,85	R$ -	R$ -	R$ -	24/06/2022
2019094565	6/22/2022	PROGRAMADA	5 banquetas altas de laboratório para o laboratório 413	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	28/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094570	6/22/2022	NORMAL	Problema em suporte de luminária no Banheiro feminino, 6° andar P1	ELÉTRICA	07/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094573	6/22/2022	EMERGÊNCIA	No banheiro feminino do 6º andar ( 600f) tem uma lâmpada pendurada	ELÉTRICA	23/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/06/2022
2019094577	6/22/2022	NORMAL	Rachadura no teto da sala 605	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	07/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	30/06/2022
2019094581	6/22/2022	NORMAL	Verificar bebedouro no corredor do 7°andar	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	07/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094597	6/23/2022	PROGRAMADA	Tapar furos na parede da sala 704 e pintar	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	25/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094643	6/23/2022	PROGRAMADA	habilitação de novo ramal para a Sala 132 Prédio 2	TELEFONIA	23/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/06/2022
2019094645	6/29/2022	NORMAL	Verificar interruptor de energia da sala 500A	ELÉTRICA	14/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	30/06/2022
2019094656	6/30/2022	NORMAL	vazamento de pilhas no controle do ar condicionado split da sala 500A	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094664	6/24/2022	NORMAL	Mau contato em tomadas na sala dos peixes do biotério	ELÉTRICA	09/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094692	6/24/2022	URGÊNCIA	vazamento de cano na sala 132(ao lado do DCE) prédio 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019094715	6/27/2022	URGÊNCIA	desentupimento de pias do Complexo Alimentos, prédio 2, sala 615	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094719	6/27/2022	PROGRAMADA	Mudança de sala - desmontar mesa e fixar quadro na parede - Editora	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	30/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	30/06/2022
2019094726	6/27/2022	PROGRAMADA	Pia pingando no lab 611 P2 - resolvido pelo requerente	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	27/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	27/06/2022
2019094734	6/27/2022	EMERGÊNCIA	Descarga não está funcionando Banheiro masculino, 7° andar, prédio 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094735	6/27/2022	URGÊNCIA	Sifão quebrado na sala de guardar material de limpeza, 5° andar, prédio 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094763	6/27/2022	PROGRAMADA	fixação de Mural na sala da Auditoria 500D	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	28/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/06/2022
2019094768	6/27/2022	NORMAL	corte de canos que encontram-se no Biotério	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094793	6/28/2022	EMERGÊNCIA	Desentupir vaso sanitário no Banheiro pne, 7° andar, prédio 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094807	6/28/2022	NORMAL	Limpeza de ar condicionado - Laboratório de Imunoterapia (813)	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094811	6/28/2022	EMERGÊNCIA	Vaso entupido no Banheiro feminino, térreo, prédio 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094860	6/29/2022	URGÊNCIA	ar-central ligado gelando a sala 806	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	06/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
2019094902	6/29/2022	NORMAL	ajuste na porta da sala 118 p2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	14/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	30/06/2022
2019094917	6/29/2022	NORMAL	Recolher e acondicionar materiais que estão ao lado da casa de gases do RU	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	14/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/06/2022
TOTAL						R$ 1.195,41	R$ 18.762,96	R$ 47.210,00	R$ 890,00	-
BDI (%)						R$ 200,83	R$ 3.152,18	R$ 11.802,50	R$ 149,52	-
TOTAL GERAL						R$ 1.396,24	R$ 21.915,14	R$ 59.012,50	R$ 1.039,52	R$ 72.788,40

1.3.2 Fiscalização Técnica

Em relação ao cronograma de manutenções preventivas, o PMOC foi disponibilizado à contratada pela Coordenação de Engenharia, dessa forma as preventivas estão evoluindo progressivamente, além de serem complementadas mediante abertura de chamados no sistema de pedidos internos. Com base nos apontamentos realizados nos relatórios mensais após as manutenções preventivas, chamados corretivos estão sendo abertos para a solução das falhas identificadas.

No que concerne às manutenções preventivas de junho, foram entregues os relatórios mensais e checklists das áreas de mecânica, civil e elétrica. Abaixo seguem os apontamentos:

Civil: O relatório entregue apresenta os serviços executados no período e as recomendações de corretivas.

Foram realizadas as rotinas mensais previstas para o período. As situações apontadas como anormais no checklist foram explicadas no relatório, atendendo a solicitação da fiscalização. As solicitações de aberturas de chamados corretivos, oriundos das inspeções também foram contempladas no documento.

Como já foi concluído o período de vigência do PMOC, a empresa deverá apresentar a atualização para aprovação da fiscalização. A contratada já está trabalhando nos ajustes necessários, conforme evidenciado no relatório de manutenções civis apresentado.

A fiscalização solicita que seja apresentado o PMOC das três disciplinas em agosto.

Mecânica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período, soluções propostas e fichas de preventivas realizadas.

Quanto ao sistema de climatização VRF do prédio 2: a demanda para reconfiguração e remapeamento foi concluída e o software supervisório reinstalado. Restam pendentes configurações complementares e a substituição de cabos de comunicação. Atualizações dessa demanda:

- para a instalação dos cabos de comunicação foi aberto um novo chamado (em orçamentação);

- o controlador do sistema VRF, instalado na sala de monitoramento do P2, apresenta falha em um dos laços. Foi aberto um chamado para a substituição (em orçamentação);

- atendendo o escopo do chamado, a empresa apresentou a lista de peças com defeito nas condensadoras de diversos andares. Do mesmo modo, foi aberto um chamado para substituição (em orçamentação).

Quanto à necessidade de limpeza química dos chillers do prédio 3, o Eng. Victor em conjunto com a empresa HB Soluções, responsável pela emissão do Laudo de tratamento da Água, optaram pelo tratamento gradual da água do sistema, além da substituição dos filtros Y, como a melhor solução. As medidas encontra-se em andamento.

A substituição de dois compressores dos chillers do prédio 3 encontra-se em andamento. A realização da substituição foi programada em um chiller por vez.

Para outros apontamentos anteriores foram os chamados serão abertos, como a canalização do ar aquecido e dos drenos dos splits de backup do Biotério.

Considerações quanto ao relatório e checklist's das preventivas:

- O relatório não apresenta o cronograma anual de preventivas (um print do cronograma), sendo obrigatória a inclusão dessa informação, de modo que seja possível para a fiscalização verificar qual é a periodicidade de preventiva que está sendo executada naquele mês. Solicita-se a adequação.

O PMOC com a relação de máquinas, potência, códigos e suas localizações nas edificações está sendo atualizado pelo Eng. Victor e será apresentado à fiscalização em momento oportuno.

A fiscalização solicita que seja apresentado o PMOC das três disciplinas em agosto.

Elétrica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período e recomendações. Foram realizadas as preventivas nos quadros elétricos, geradores, iluminação e SPDA. Considerações:

- pendente o envio da última preventiva trimestral das subestações;

- pendente o envio do relatório da termografia;

- para a próxima preventiva completa das subestações (com o desligamento total e a medição dos transformadores utilizando megôhmetro), está pré-agendado com fabricante ABB, do disjuntor de média tensão, um teste minucioso do dispositivo;

- a reforma dos quadros indicados do QGBT do prédio 1 será realizada na reforma da Anatomia.

A fiscalização solicita atenção e o andamento de chamados estratégicos, como os ajustes nas hastes de aterramento e a conexão dos geradores do P1/P2, entre outros.

Em relação ao PMOC, encontra-se em implementação e sendo atualizado constantemente. Estão sendo alinhadas com o Eng. Gustavo as preventivas anuais das subestações para as férias, a depender das atividades acadêmicas. A princípio, as férias serão no mês de agosto. Portanto, no mês de julho deve ser alinhado o escopo e o cronograma para a atividade.

A fiscalização solicita que seja apresentado o PMOC das três disciplinas em agosto.

1.4 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 138.330,06, referente aos serviços prestados pelos 25 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor por posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Posto
I	Almoxarife	1	R$ 4.738,43	1	R$ 4.738,43
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
II.II	Auxiliar de Eletricista 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
III.II	Auxiliar de Mecânico 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
IX	Gesseiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 6.349,82	1	R$ 6.349,82
X	Marceneiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.521,47	2	R$ 11.042,94
XI.II	Mecânico de Refrigeração 40h	1	R$ 5.034,85	1	R$ 5.034,85
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XIII	Técnico em Edificações (encar.)	1	R$ 7.718,26	2	R$ 15.436,52
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 5.887,59	2	R$ 11.775,19
XIV.II	Técnico em Eletricidade 40h	1	R$ 5.367,72	1	R$ 5.367,72
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 3.014,87	1	R$ 3.014,87
Valor Mensal dos Serviços				25	R$ 138.330,06
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Engenheiro Civil - 16,8 horas-extras					R$ 1.707,19
Mecânico de Refrigeração - 2 horas extras					R$ 50,20
Téc. Seg. Trabalho - 3,22 horas extras					R$ 97,08
Engenheiro Mecânico - 34,73 horas extras					R$ 3.675,49
POSTO EXTRA - OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (40H)					R$ 1.342,63
Materiais Utilizados e Serviços Contratados
Uso de materiais (conforme planilha de controle)					R$ 20.848,37
BDI (16,8%)					R$ 3.502,53
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)					R$ 47.210,00
BDI (25%)					R$ 11.802,50
GLOSA
IMR - 06 pontos - Recebimento de 99% da Fatura					R$ 1.383,30
Faltas sem substituição:
Gesseiro - falta no dia 24					R$ 184,05
Aux. Mec. Refrigeração - Falta no dia 2					R$ 158,58
Técnico em edificações - Falta nos dias 08 e 09					R$ 514,55
Aux. Mec. Refrigeração - Falta nos dias 14 e 27					R$ 317,16
Mec. Refrigeração (40h) - Falta no dia 27					R$ 167,83
Auxiliar de Eletricista - 3 faltas nos dias 09, 20 e 27					R$ 434,03
Auxiliar de produção - Atestado nos dias 2 e 3 + falta no dia 06					R$ 475,74
Téc. Eletricista - Falta nos dias 03 e 15 + atestado nos dias 14 e 30					R$ 588,76
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Oficial de manutenção (40h) - 0,72 horas-falta no dia 13
Mecânico de Refrigeração - 0,58 horas-falta nos dias 07 e 20					R$ 14,56
Gesseiro - 3,1 horas-faltas nos dias 10, 27 e 30					R$ 77,80
Almoxarife - 5,52 horas-faltas em vários dias					R$ 118,89
Auxiliar de produção - 1 hora falta no dia 8					R$ 21,62
Mecânico de Refrigeração - 1,32 horas faltas nos dias 14 e 21					R$ 33,13
Aux. Mec. Refrigeração (40h) - 1,28 horas faltas nos dias 01, 03, 21, 23 e 24					R$ 27,78
Auxiliar de Eletricista (40h) - 1,18 horas faltas nos dias 01, 15, 20 e 23					R$ 25,61
Técnico em eletricidade (40h) - 0,7 horas faltas nos dias 03, 28 e 30					R$ 20,61
Téc. em Edificações - 2,8 horas faltas nos dias 20 e 23					R$ 98,23
Aux. Mec. Refrigeração - 1,22 horas faltas nos dias 07, 20 e 21					R$ 26,38
Técnico em edificações - 9,72 horas-faltas nos dias 06, 13, 21, 22 e 27 a 30					R$ 341,01
Aux. Mec. Refrigeração - 2,43 horas faltas nos dias 20, 22, 23 e 28					R$ 52,55
Téc. Eletricista - 2,83 horas-faltas nos dias 03, 07, 10, 15, 22, 24 e 27					R$ 75,74
Mec. Refrigeração (40h) - 3 horas falta nos dias 01, 03, 07, 09, 15 e 29					R$ 75,52
Auxiliar de eletricista - 21,72 horas faltas em vários dias					R$ 469,68
Auxiliar de Produção - 3,28 horas-faltas nos dias 01, 08, 15, 22 a 24, 27 e 28					R$ 70,93
Auxiliar de Eletricista - 13,08 horas-faltas em vários dias					R$ 282,85
Téc. Eletricista - 3,8 horas de atestado no dia 13 + 9,85 horas falta nos dias 01, 06, 10, 21, 22, 24 e 27					R$ 365,30
Vales-transporte (engenheiros e aux. Produção abriram mão do direito)					R$ 386,27
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A JUNHO/2022					R$ 220.414,97

1.5 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 15.738,73, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 25 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de junho/2022 Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017 Contrato nº 05/2020 - UFCSPA
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais )	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total provisionado por funcionário
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	*100%*	*8,33%*	*12,10%*	*4,00%*	*7,82%*	Total provisionado por funcionário
1	Artur Borba Mallet	Engenheiro Civil	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
2	Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
3	Cesar Rodrigo dos Santos	Gesseiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
4	Daniel Antunes da Silva / Anderson T. Dornelles	Bombeiro Hidráulico	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
5	Djamael Luciano Brum Alves	Almoxarife	R$ 1.578,31	R$ 131,47	R$ 190,98	R$ 63,13	R$ 123,42	R$ 509,00
6	Eric Tarcisio Vieira Marisco	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
7	Fábio Correa Camargo	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
8	Fábio Henrique de Oliveira dos Santos	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
9	Gustavo Bueno da Silva	Engenheiro Eletricista	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
10	Juliano Mendonça Alves	Auxiliar de eletricista (40h)	R$ 1.433,56	R$ 119,42	R$ 173,46	R$ 57,34	R$ 112,10	R$ 462,32
11	Jaqueline Terezinha Alves da Rosa	Tec. Seg. Trabalho	R$ 909,86	R$ 75,79	R$ 110,09	R$ 36,39	R$ 71,15	R$ 293,43
12	Jorge Paulo Alves Nunes	Oficial de manutenção	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
13	José Luis Forte Lopes	Téc. Eletricista (40h)	R$ 1.892,50	R$ 157,65	R$ 228,99	R$ 75,70	R$ 147,99	R$ 610,33
14	Karen Araújo Rodrigues	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
15	Luiz Aurelio Fabricio	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
16	Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
17	Matheus Lucas Fortes	Aux. Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.433,56	R$ 119,42	R$ 173,46	R$ 57,34	R$ 112,10	R$ 462,32
18	Nevton Rodrigues dos Santos	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
19	Ricardo de Souza Goulart	Marceneiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
20	Ricardo Rocha de Freitas	Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.746,92	R$ 145,52	R$ 211,38	R$ 69,88	R$ 136,61	R$ 563,38
21	Rogerio Brun Fontoura	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
22	Romario Lopes Latreille	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
23	Ronaldo Muniz da Silva	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
24	Roque Alves da Silva	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
25	Victor Hugo Reis Macedo	Engenheiro Mecânico	R$ 2.424,00	R$ 201,92	R$ 293,30	R$ 96,96	R$ 189,56	R$ 781,74
TOTAIS				R$ 3.295,83	R$ 4.787,46	R$ 1.582,63	R$ 3.094,04	R$ 15.738,73

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Camila Bittencourt da Silva

Coordenadora da Divisão de Manutenção e Fiscal administrativa do contrato

Carlos Henrique Velho Vivian

Fiscal técnico do contrato

Artur de Borba Mallet

Preposto do contrato

Porto Alegre, 29 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Velho Vivian, Engenheiro-Area, em 29/07/2022, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 29/07/2022, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Artur de Borba Mallet, Usuário Externo, em 29/07/2022, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1435645 e o código CRC BA379C89.