SEI/UFCSPA - 1371668 - 102 - Gestão e fiscalização de contratos

Timbre

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

1.FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº: 05/2020	UNIDADE: PREFEITURA E ENGENHARIA
CONTRATADA: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	CONTATO: phenix.solucoes@gmail.com
VALOR MENSAL CONTRATO: R$ 178.907,90 (para o total de 33 postos do contrato)	SERVIÇOS PRESTADOS: MANUTENÇÃO PREDIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: março/2022	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/03/2022 a 31/03/2022

1.1 DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:

Nº	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP (RET)	X
2	FOLHA DE PAGAMENTO	X
3	CONTRACHEQUES	X
4	FOLHAS PONTO	X
5	VALE TRANSPORTE	X
6	VALE ALIMENTAÇÃO	X
7	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS (GRF)	X
8	PROTOCOLO DO ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL	X
9	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (GPS)	X
10	COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	X
11	CARTEIRA DE TRABALHO, CONTRATO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA, COMPROVANTES DE CAPACITAÇÃO MÍNIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO (formação e treinamentos), EXAMES ADMISSIONAIS (ASO - Atestado de Saúde Ocupacional), COMPROVANTE DE ENTREGA DE UNIFORME E EPIS, IDENTIDADE E CPF (no caso de admissão de novos funcionários no período)	X
12	TERMO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, EXTRATO DO FGTS E EXAME DEMISSIONAL (no caso de demissão de funcionários no período)	X
13	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (para os funcionários que entraram em férias no período)			X

1.2 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR):

INDICADORES

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
FINALIDADE	Avaliar o serviço de manutenção predial preventiva e corretiva em todos os campi da UFCSPA, com fornecimento total de materiais e mão de obra.

META A CUMPRIR	Cumprir o cronograma de manutenção predial preventiva, garantir o pronto atendimento das manutenções prediais corretivas e zelar pela qualidade do serviço prestado.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Planilhas de controle sob a gerência da fiscalização, sistema de Pedidos Internos (PI UFCSPA) e software de manutenção predial.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO	A fiscalização do contrato acompanhará a execução do Plano de Manutenção e de cada ordem de serviço, amparada pelos instrumentos de medição descritos acima.

PERIODICIDADE	Diário e por demanda. Durante toda a vigência do contrato.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o atingimento da meta e, no caso do não atingimento, a aplicação da glosa respectiva.

INÍCIO DE VIGÊNCIA	Será formalizado na data de início de vigência do contrato.
FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 5 ocorrências = recebimento de 100% da fatura;
	6 a 8 ocorrências = recebimento de 99% da fatura.
	9 a 11 ocorrências = recebimento de 97% da fatura
	12 a 14 ocorrências = recebimento de 95% da fatura
SANÇÃO	Configurando-se algum dos cenários: 1- mais de 14 ocorrências no mês; 2- atraso injustificado em mais de 15% do total de serviços de manutenção preventiva do cronograma mensal; 3- atraso injustificado em mais de 15% das ordens de serviço de manutenção corretiva da medição mensal, a CONTRATADA estará sujeita às sanções contratuais cabíveis, sem prejuízo da glosa prevista nesse IMR.

FATORES DE AVALIAÇÃO (IMR) - MANUTENÇÃO PREDIAL - UFCSPA
DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIAS (N°)
ITEM	FATOR 1 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
1	Desobedecer a quaisquer das normas internas da UFCSPA.	0
2	Permitir que funcionários trabalhem sem uniforme, com uniforme em má condição ou sem a devida identificação.	0
3	Substituir funcionários sem a anuência prévia da CONTRATANTE (ocorrências por funcionário).	0
4	Deixar de prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre aspectos essenciais da execução dos serviços.	1
5	Deixar de comunicar, por escrito, à fiscalização, imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida nos serviços (ocorrências por fato).	0
6	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do contrato.	0
7	Não dispor de profissionais qualificados para a realização dos serviços ou permitir que funcionários realizem serviços sem a capacitação/especialização necessária (ocorrências por funcionário).	0
8	Não cumprir determinações e notificações da fiscalização sem motivo justificado.	0
9	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, incluindo correções e melhorias, sem motivo justificado ou determinação formal.	0
10	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, ao de terceiros ou à integridade física de quem quer que seja dentro das dependências da universidade.	0
11	Descartar resíduos sem a segregação adequada ou em local inapropriado.	0
12	Descartar resíduos sem a anuência prévia da fiscalização e emissão do MTR.	0
13	Não apresentar solução de medida corretiva à fiscalização técnica, previamente a sua execução, sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
14	Não apresentar planta "as built" de solução corretiva sempre que houver alteração na configuração das instalações existentes.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 1 →		1
ITEM	FATOR 2 - PRAZO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS
1	Atraso injustificado em 3% a 5% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (máximo de uma ocorrência).	0
2	Atraso injustificado em 5,1% a 10% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como duas ocorrências).	0
3	Atraso injustificado a partir de 10,1% dos serviços de manutenção preventiva previstos no cronograma mensal (conta como três ocorrências).	0
4	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
5	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
6	Atraso injustificado a partir 10,1% das ordens de serviço emergenciais, urgentes e normais presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
7	Atraso injustificado em 3% a 5% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (máximo de uma ocorrência).	0
8	Atraso injustificado em 5,1% a 10% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como duas ocorrências).	0
9	Atraso injustificado a partir de 10,1% das ordens de serviço programadas/demandadas presentes na medição mensal (conta como três ocorrências).	3
10	Atraso injustificado no prazo de orçamentação estabelecido neste Termo de Referência (ocorrências por OS).	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 2 →		6
ITEM	FATOR 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
1	Não dispor de ferramentas e acessórios necessários à execução dos serviços.	0
2	Não apresentar três orçamentos nos casos em que são exigidos.	0
3	Apresentar orçamentos e/ou realizar compra de materiais que deveriam estar no estoque mínimo.	0
4	Apresentar orçamentos sem ter como referência a tabela SINAPI.	0
5	Utilizar materiais/peças de qualidade inferior aos existentes nas instalações prediais da UFCSPA.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 3 →		0
ITEM	FATOR 4 - SEGURANÇA DO TRABALHO
1	Não fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de proteção individual de segurança (EPIs).	0
2	Não fornecer aos empregados treinamentos e capacitações em segurança no trabalho, em intervalos regulares.	0
3	Não atentar-se para os riscos: ruído, ferramentas obsoletas ou quebradas, trabalho em altura e contato com produtos químicos.	0
4	Realizar serviços sem respeitar normas e procedimentos adequados no que se refere à segurança do trabalho.	0
5	Deixar de apresentar Resumo Estatístico de Acidentes (Anexo IV), devidamente preenchido, junto aos documentos da medição mensal.	0
TOTAL DE OCORRÊNCIAS FATOR 4 →		0
SOMATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DE TODOS OS FATORES →		7

1.3 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO

1.3.1 Fiscalização Administrativa

O valor total a ser pago no presente mês consiste no somatório dos custos relativos à equipe residente (R$ 119.246,85), à equipe plantonista (R$ 19.083,21), às horas extras (R$ 7.072,83), aos serviços demandados (R$ 23.600,00) e aos materiais utilizados (R$ 24.393,33), seguido dos descontos relativos às glosas.

Em se tratando de faltas não cobertas, houve 21 faltas no período, o que representa um percentual de 3,67% do total de postos. Em virtude das referidas faltas, inclusive das horas-faltas, haverá glosa na quantia de R$ 4.945,58 do pagamento da presente nota fiscal, sendo que o cálculo realizado é a soma das horas/faltas de cada colaborador multiplicadas pela hora/posto de cada colaborador faltante. Faltas cobertas não tiveram incidência de glosa.

NOME

CPF

Cargo

Local de execução

Data de admissão na empresa

Data de disponibilização no contrato ***

Data de Saída do contrato *

Remuneração (conforme planilha de custos)

Frequência Diária

Alessandro Castro Luís

7117693775

869.491.360-72

Aux. Mec. Refrigeração

Campus Central

03/01/2022

R$ 1.576,91

Anderson Tomaz Dornelles

8105629383

031.366.880-90

Ferista

Campus Central

02/03/2022

R$ 1.921,62

Artur Borba Mallet

3015196177

477.863.100-53

Engenheiro Civil

Campus Central

20/05/2021

R$ 3.232,00

Carlos Helenilton da Silva Silveira

1052420856

613.058.710-49

Mec. Refrigeração

Campus Central

17/09/2021

R$ 1.921,62

Cesar Rodrigo dos Santos

9063099461

984.665340-91

Gesseiro

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

Cezar Luciano da Cruz Viana

9081403991

816.487.900-20

Aux. Produção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

Daniel Antunes da Silva Souza

1095711097

013.708.210-00

Bombeiro Hidráulico

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

Djamael Luciano Brum Alves

3114668381

867.838.230-91

Almoxarife

Campus Central

01/03/2018

04/12/2020

R$ 1.578,31

Fábio Correa Camargo

9050487926

512.083.000-59

Mec. Refrigeração

Campus Central

20/11/2020

R$ 1.921,62

Gustavo Bueno da Silva

107560386

069.270.979-70

Engenheiro Eletricista

Campus Central

02/12/2021

R$ 3.232,00

Isaac Fernando da Silva Batista

4064926258

737.861.950-72

Téc. Eletricista 40h

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.892,50

Jorge Paulo Alves Nunes

9037072106

737.661.430-34

Oficial de manutenção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

José Edson Fantinel Cirne

6078376479

334.411.032-20

Téc. Edificações

Campus Central

08/04/2021

R$ 2.882,43

José Luis Forte Lopes

6095828122

022.942.740-59

Auxiliar de eletricista 40h

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.433,56

Luiz Aurelio Fabricio Pereira

2099999126

030.515.530-00

Aux. Mec. Refrigeração

Campus Central

14/01/2021

R$ 1.576,91

Marcelo Carneiro da Silva

4075490302

999.312.300-53

Téc. Edificações

Campus Central

21/10/2020

R$ 2.882,43

Matheus Lucas Fortes

7113131986

860.783.800-87

Aux. Mec. Refrigeração 40h

Campus Central

21/10/2021

R$ 1.433,56

Nevton Rodrigues dos Santos

7076159438

032.831.380-79

Téc. Eletricista

Campus Central

21/02/2022

R$ 2.081,76

Priscila Mattos de Salles

295530503

017.388.260-90

Tec. Seg. Trabalho

Campus Central

01/03/2022

R$ 909,86

Ricardo de Souza Goulart

2086934276

831.674.470-87

Marceneiro

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.921,62

Ricardo Rocha de Freitas

7063809359

677.447.450-00

Mec. Refrigeração 40h

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.746,92

Rogerio Brun Fontoura

3079996868

812.359.330-91

Auxiliar de eletricista

Campus Central

11/02/2022

R$ 1.576,91

Romario Lopes Latreille

9117868134

864.363.920-68

Aux. Produção

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

Ronaldo Muniz da Silva

4063994265

803.080.900-04

Auxiliar de eletricista

Campus Central

21/10/2020

R$ 1.576,91

Roque Alves da Silva

3046631961

740.797.000-91

Téc. Eletricista

Campus Central

21/10/2020

R$ 2.081,76

Victor Hugo Reis Macedo

1050614807

803.427.950-15

Engenheiro Mecânico

Campus Central

10/02/2022

R$ 2.424,00

x	Presença	s	Sábado
FE	Feriado	d	Domingo
I	Início	E	Exonerado/dia trabalhado
A	At. Médico	PF	Ponto Facultativo
F	Falta
FR	Férias
L	Liberação

De acordo com as observações da fiscalização, os funcionários da manutenção a serviço da UFCSPA estão devidamente identificados e possuem, além de documento funcional da contratada, crachá de prestador de serviço, acesso biométrico e cadastro no sistema de identificação da UFCSPA.

No período de 01/03/2022 a 31/03/2022, consta na planilha de medições um total de 126 chamados executados, divididos em: chamados sem material (52,38%), com material (32,54%), chamados cancelados (11,11%) e chamados que envolvem tanto demanda quanto materiais (3,97%).

O fornecimento de estoque mínimo de materiais corresponde a 8,73% do total de ordens de serviço que necessitam de peças para a sua execução. Dessa forma, o atendimento da demanda se torna mais simples e ágil, pois o processo de orçamentação já foi realizado anteriormente.

No que se refere ao caráter dos chamados presentes na medição, 9,52% (12) foram classificados como emergência; 27,78% (35), como urgência; 42,86% (54), como normal, 8,73% (11), como programada e outros 11,11% (14) foram canceladas por se tratar de pedidos duplicados ou desistência do serviço pelo solicitante.

Com base nas planilhas de controle da fiscalização, neste período, a contratada não respeitou o caráter dos chamados e atendimento aos prazos estabelecidos em 30 de 112 chamados (26,78% do total). Em relação aos chamados emergenciais, urgentes e normais, houve atraso em 24 dos 54 chamados nestas categorias (44,44% do total); em relação aos chamados programados e demandados, houve atraso em 06 dos 18 chamados nestas categorias (33,33 % do total). Tais atrasos geraram a aplicação de pontos no IMR, nos itens 6 e 9 do Fator 2.

A tabela abaixo demonstra o valor total disponibilizado para materiais e serviços demandados:

MEDIÇÃO DE MARÇO/2022
N°	CHAMADO	CARÁTER	TIPO DE SERVIÇO	CUSTO	ATRASO
1	2019079003	PROGRAMADA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 2.200,00	SIM
2	2019081771	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 252,80	SIM
3	2019087173	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 308,15	SIM
4	2019087195	EMERGÊNCIA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 13.850,00	NÃO
5	2019087460	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 444,30	SIM
6	2019087556	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 470,00	SIM
7	2019087764	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 149,90	SIM
8	2019087773	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 369,00	SIM
9	2019088127	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
10	2019088477	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 550,00	SIM
11	2019088717	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
12	2019088747	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
13	2019088769	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.694,10	SIM
14	2019088838	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 49,92	SIM
15	2019088840	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 234,25	SIM
16	2019088849	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 164,20	SIM
17	2019088850	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
18	2019088867	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 86,60	SIM
19	2019088872	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 1.250,80	SIM
20	2019088932	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 86,60	SIM
21	2019089094	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
22	2019089185	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
23	2019089224	NORMAL	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 2.250,00	SIM
24	2019089229	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 55,00	SIM
25	2019089243	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 165,00	SIM
26	2019089348	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
27	2019089351	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
28	2019089404	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
29	2019089408	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
30	2019089417	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 2.974,61	SIM
31	2019089452	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 676,00	SIM
32	2019089466	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 3.385,80	NÃO
33	2019089473	EMERGÊNCIA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 300,00	SIM
34	2019089489	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
35	2019089496	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
36	2019089505	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 210,00	NÃO
37	2019089528	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
38	2019089530	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
39	2019089531	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
40	2019089532	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
41	2019089581	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 171,90	SIM
42	2019089591	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
43	2019089592	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 4.356,00	NÃO
44	2019089625	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
45	2019089651	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 297,00	NÃO
46	2019089659	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
47	2019089683	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
48	2019089693	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
49	2019089702	EMERGÊNCIA	SERVIÇO DEMANDADO	R$ 280,00	NÃO
50	2019089717	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 224,00	NÃO
51	2019089718	PROGRAMADA	COM MATERIAL	R$ 426,00	NÃO
52	2019089727	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
53	2019089740	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
54	2019089786	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
55	2019089799	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
56	2019089801	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
57	2019089825	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
58	2019089831	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
59	2019089842	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
60	2019089854	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 27,60	NÃO
61	2019089856	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
62	2019089858	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
63	2019089861	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
64	2019089862	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
65	2019089864	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 113,00	NÃO
66	2019089867	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
67	2019089875	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
68	2019089891	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
69	2019089899	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
70	2019089907	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 408,13	NÃO
71	2019089913	EMERGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 42,69	NÃO
72	2019089923	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 42,69	NÃO
73	2019089925	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
74	2019089939	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
75	2019089944	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
76	2019089948	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
77	2019089953	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
78	2019089970	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
79	2019089973	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
80	2019089986	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 7,94	NÃO
81	2019090022	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
82	2019090038	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
83	2019090060	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
84	2019090062	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
85	2019090065	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
86	2019090072	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
87	2019090079	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 1,00	NÃO
88	2019090086	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
89	2019090088	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
90	2019090141	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
91	2019090142	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
92	2019090143	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 1,00	NÃO
93	2019090195	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
94	2019090206	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
95	2019090226	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
96	2019090247	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
97	2019090253	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
98	2019090255	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
99	2019090266	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 43,84	NÃO
100	2019090267	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 25,50	NÃO
101	2019090268	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 87,68	NÃO
102	2019090299	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	SIM
103	2019090311	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
104	2019090323	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 77,60	NÃO
105	2019090332	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 53,56	NÃO
106	2019090340	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 306,00	NÃO
107	2019090342	URGÊNCIA	COM MATERIAL	R$ 331,50	NÃO
108	2019090347	NORMAL	COM MATERIAL	R$ 263,04	NÃO
109	2019090348	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
110	2019090350	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
111	2019090353	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
112	2019090370	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
113	2019090383	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
114	2019090384	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
115	2019090385	-	SERVIÇO CANCELADO	R$ -	NÃO
116	2019090387	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
117	2019090408	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
118	2019090417	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
119	2019090424	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
120	2019090425	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
121	2019090430	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
122	2019090454	NORMAL	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
123	2019090471	URGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
124	2019090487	PROGRAMADA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
125	2019090510	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
126	2019090511	EMERGÊNCIA	SEM MATERIAL	R$ -	NÃO
TOTAL COM MATERIAL				R$ 20.884,70
BDI (16,8%)				R$ 3.508,63
TOTAL DEMANDADOS				R$ 18.880,00
BDI (25%)				R$ 4.720,00
TOTAL GERAL				R$ 47.993,33

Abaixo, segue a tabela detalhada:

CHAMADO	CARÁTER	DESCRIÇÃO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	PRAZO	Estoque Mínimo	Materiais	Serviços demandados	Adequações ou melhorias	FINALIZADO EM:
2019079003	PROGRAMADA	Orçamento para duas estruturas metálicas na sala das balanças, 3° andar	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	16/08/2021	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ -	16/03/2022
2019081771	PROGRAMADA	Substituir registro da tubulação de gás existente no shaft do Cubos	PRÉDIO 3	SERVIÇOS DEMANDADOS	09/08/2021	R$ -	R$ 252,80	R$ -	R$ -	02/03/2022
2019087173	NORMAL	Trocar entrada das tomadas 220V das capelas do lab 320 - P1 de 10A p/20A	PRÉDIO 1	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	15/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 308,15	16/03/2022
2019087195	EMERGÊNCIA	Contratação de empresa para investigação do vazamento de gás	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	INSTALAÇÕES DE GÁS	16/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 13.850,00	R$ -	16/03/2022
2019087460	NORMAL	Aproveitar folha de porta nas salas 816/817	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	22/12/2021	R$ -	R$ 444,30	R$ -	R$ -	24/03/2022
2019087556	NORMAL	Troca de porta de alumínio da guarita	CAMPUS SANTA TERESA	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	25/12/2021	R$ -	R$ 470,00	R$ -	R$ -	15/03/2022
2019087764	NORMAL	troca da tomada de uma geladeira da sala 503 P3 para o gerador.	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	01/01/2022	R$ -	R$ 149,90	R$ -	R$ -	24/03/2022
2019087773	NORMAL	Troca de cabos no anfiteatro P3	PRÉDIO 3	INTERNET (rede lógica)	05/01/2022	R$ -	R$ 369,00	R$ -	R$ -	10/03/2022
2019088127	NORMAL	Ajuste no piso vinílico junto às soleiras dos vãos abertos nas salas 802 e 405	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	18/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/03/2022
2019088477	NORMAL	Instalar hastes limitadoras de 50cm para as janelas maxim-ar - sala 813 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/02/2022	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019088717	PROGRAMADA	Cobrir equipamentos com lonas no Laboratório 615 prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	29/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/03/2022
2019088747	NORMAL	Alteração na climatização da Anatomia	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/03/2022
2019088769	NORMAL	Verificação/troca dos rodízios das cadeiras giratórias do Dep Enfermagem	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	18/02/2022	R$ -	R$ 1.694,10	R$ -	R$ -	22/03/2022
2019088838	PROGRAMADA	Substituir lâmpadas queimadas nas circulações e banheiros do prédio 2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	28/02/2022	R$ 49,92	R$ -	R$ -	R$ -	08/03/2022
2019088840	PROGRAMADA	Substituir lâmpadas queimadas nas circulações e banheiros do prédio 1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	07/03/2022	R$ 234,25	R$ -	R$ -	R$ -	23/03/2022
2019088849	NORMAL	Ajuste de portas no banheiro masc ala norte e limpeza ala sul	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/02/2022	R$ -	R$ 164,20	R$ -	R$ -	23/03/2022
2019088850	NORMAL	banheiro feminino no 2° andar P1 a porta está sem mola	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	11/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019088867	NORMAL	troca de duas tomadas localizadas no laboratório 202 do prédio 1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	22/02/2022	R$ -	R$ 86,60	R$ -	R$ -	21/03/2022
2019088872	NORMAL	Ajustes em mobiliários no depósito do patrimônio	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	22/02/2022	R$ -	R$ 1.250,80	R$ -	R$ -	15/03/2022
2019088932	PROGRAMADA	Troca de tomadas do modelo antigo para o de três pontos na sala 201 P1	PRÉDIO 1	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	03/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86,60	23/03/2022
2019089094	URGÊNCIA	Refletores queimados no Campus Santa Teresa	CAMPUS SANTA TERESA	ELÉTRICA	15/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/03/2022
2019089185	PROGRAMADA	Disponibilização de ar-condicionado portátil ao lab de habilidades	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089224	NORMAL	Conserto da janela (braço quebrado) - sala 009 P1	PRÉDIO 1	SERVIÇOS DEMANDADOS	26/02/2022	R$ -	R$ -	R$ 2.250,00	R$ -	28/03/2022
2019089229	NORMAL	Duas das janelas da sala 207 (prédio 1) não abrem	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	05/03/2022	R$ -	R$ 55,00	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019089243	NORMAL	Troca de hastes de janelas no ban fem e na copa do 2° andar P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/03/2022	R$ -	R$ 165,00	R$ -	R$ -	24/03/2022
2019089348	PROGRAMADA	reforço do vão onde está apoiada grelha para captação de águas pluviais	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	18/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/03/2022
2019089351	PROGRAMADA	Instalar proteções nas janelas de todas as salas de aula no 5°andar P2	PRÉDIO 2	SERVIÇOS DEMANDADOS	18/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/03/2022
2019089404	NORMAL	arremate de parede em gesso acartonado em dois locais na sala 405 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	04/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/03/2022
2019089408	NORMAL	instalação do circuito para alimentação da iluminação de emergência P2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	04/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/03/2022
2019089417	URGÊNCIA	Ar condicionado 120, sala 323, não está ligando	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	03/03/2022	R$ -	R$ 2.974,61	R$ -	R$ -	16/03/2022
2019089452	URGÊNCIA	substituição de duas baterias da central de iluminação de emergência P3	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	04/03/2022	R$ -	R$ 676,00	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019089466	PROGRAMADA	troca de suportes e lâmpadas do auditório 2, fundo do palco (backstage)	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	18/03/2022	R$ -	R$ 3.385,80	R$ -	R$ -	15/03/2022
2019089473	EMERGÊNCIA	confecção e instalação de tampa em caixa de inspeção na frente do prédio	7 DE SETEMBRO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	26/02/2022	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ -	16/03/2022
2019089489	PROGRAMADA	Instalação de ponto lógico no depósito do Almoxarifado	PRÉDIO 2	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	25/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019089496	PROGRAMADA	Instalar 03 pontos de rede e 01 para impressora na sala 606 P3	PRÉDIO 3	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/03/2022
2019089505	NORMAL	Limpeza dos filtros dos bebedouros dos animais no biotério	PRÉDIO 3	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	17/03/2022	R$ -	R$ 210,00	R$ -	R$ -	14/03/2022
2019089528	EMERGÊNCIA	OS três vasos sanitários do ban fem 4 andar P3 estão entupidos	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/03/2022
2019089530	NORMAL	A chapa de acrílico de 1 luminária do ban fem 310B P1 está caindo	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	09/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/03/2022
2019089531	NORMAL	O sensor de presença do ban masc 400F P1 está mal fixado	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	09/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	04/03/2022
2019089532	NORMAL	Regular a mola da porta de entrada do ban fem 300E P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	09/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/03/2022
2019089581	NORMAL	Fixar placas de sinalização de segurança contra incêndio	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	10/03/2022	R$ 171,90	R$ -	R$ -	R$ -	18/03/2022
2019089591	NORMAL	Reforçar parede para a instalação de de ar condicionado na sala 704 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	10/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	09/03/2022
2019089592	NORMAL	substituição das contatoras avariadas do sistema VRF do 5º andar do P2.	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17/03/2022	R$ -	R$ 4.356,00	R$ -	R$ -	16/03/2022
2019089625	NORMAL	Instalar defletor no ar condicionado do lab 702 P3	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/03/2022
2019089651	NORMAL	Trocar faixa sinalizadora antiderrapante da escada do mezanino - biblioteca	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	18/03/2022	R$ -	R$ 297,00	R$ -	R$ -	17/03/2022
2019089659	URGÊNCIA	Ar condicionado da sala da Progesp, 600C P1, não está gelando.	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	03/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/03/2022
2019089683	URGÊNCIA	Verificação de compressor de ar da Central Analítica	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES DE GÁS	04/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/03/2022
2019089693	URGÊNCIA	Avaliação do ponto de lógica da sala 119 P2	PRÉDIO 2	INTERNET (rede lógica)	04/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/03/2022
2019089702	EMERGÊNCIA	Consertar gaiola do registro de água da Sete de Setembro	7 DE SETEMBRO	SERVIÇOS DEMANDADOS	03/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ -	03/03/2022
2019089717	URGÊNCIA	Substituir lâmpadas queimadas nas duas salas 802 P3.	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	16/03/2022	R$ 224,00	R$ -	R$ -	R$ -	07/03/2022
2019089718	PROGRAMADA	Instalação de DG para os ramais P3 e melhoria do cabeamento dos ramais.	PRÉDIO 3	TELEFONIA	04/04/2022	R$ -	R$ 426,00	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019089727	NORMAL	limpeza dos filtros de dois ares condicionados do lab 702 P3	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	03/03/2022
2019089740	URGÊNCIA	Ar condicionado com mau funcionamento - sala 502 P3	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/03/2022
2019089786	NORMAL	Ajustes em janela da central analítica 1b/1c	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	19/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	08/03/2022
2019089799	URGÊNCIA	Ar condicionado da sala 214 P2 não resfria	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/03/2022
2019089801	NORMAL	Ajuste na porta, problema na dobradiça - Sala 012- subsolo alto , Prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	30/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/03/2022
2019089825	NORMAL	Fazer ajuste em fechadura da porta 401A	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	24/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/03/2022
2019089831	NORMAL	Vedar ralo em frente ao depósito do Patrimônio	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/03/2022
2019089842	PROGRAMADA	Substituição de pilhas para controle de ar condicionado (lab 702)	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089854	NORMAL	Ajustes em tomadas em vários pavimentos (conforme rel. preventivas)	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	01/04/2022	R$ -	R$ 27,60	R$ -	R$ -	29/03/2022
2019089856	NORMAL	Sensor elétrico com problema no banheiro masculino subsolo	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/03/2022
2019089858	NORMAL	Troca de extensão do bebedor do 2º andar para cabo PP	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089861	URGÊNCIA	Troca de lâmpada piscando na anatomia	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	17/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10/03/2022
2019089862	NORMAL	Troca de cabos elétricos (conforme rel. preventivas) no subsolo	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089864	NORMAL	Corredor térreo sem iluminação	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	25/03/2022	R$ 113,00	R$ -	R$ -	R$ -	15/03/2022
2019089867	NORMAL	Ajustes em cabos elétricos (conforme rel. preventivas)	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089875	NORMAL	Verificar regulagem da porta interna da sala do monitoramento	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089891	PROGRAMADA	Chamado duplicado	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	07/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	07/03/2022
2019089899	URGÊNCIA	Pia no hall do laboratório de gastronomia com cano desprendido	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/03/2022
2019089907	URGÊNCIA	Avaliação do quadro elétrico das coifas da gastronomia	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	24/03/2022	R$ -	R$ 408,13	R$ -	R$ -	22/03/2022
2019089913	EMERGÊNCIA	Ar condicionado do briofreezer só ventilando e desarme de disjuntor	PRÉDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18/03/2022	R$ 42,69	R$ -	R$ -	R$ -	10/03/2022
2019089923	NORMAL	Avaliação do quadro elétrico do biofreezer	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	25/03/2022	R$ 42,69	R$ -	R$ -	R$ -	16/03/2022
2019089925	NORMAL	Transferência de ramal interno da Biblioteca	PRÉDIO 1	TELEFONIA	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089939	URGÊNCIA	Ar condicionado com vazamento e sujeira no Apoio às Salas	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089944	URGÊNCIA	Ar-condicionado com vazamento na sala dos motoristas	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089948	NORMAL	Revisão e ajustes de marcenaria nas portas do biotério	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089953	URGÊNCIA	Falta de energia na tomada que liga a TV na recepção	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	18/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089970	NORMAL	Ajuste em fechadura do laboratório 320	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089973	EMERGÊNCIA	Fixação de quadros na Reitoria	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	12/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	11/03/2022
2019089986	URGÊNCIA	Revisão e suporte em várias luminárias do DERCA	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	18/03/2022	R$ 7,94	R$ -	R$ -	R$ -	16/03/2022
2019090022	NORMAL	Fixar puxador de gaveteiro no lab 304	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	26/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	14/03/2022
2019090038	EMERGÊNCIA	Trocar cabo telefônico da Reitoria	PRÉDIO 1	TELEFONIA	15/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/03/2022
2019090060	URGÊNCIA	Infiltração no forro Sala 220A, 2° andar, prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	16/03/2022
2019090062	NORMAL	pintura da parede da Recepção da Reitoria por estar manchada.	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	29/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019090065	URGÊNCIA	O ar condicionado do prédio 2, sala 617 não está ligando.	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/03/2022
2019090072	NORMAL	Troca de estofado de cadeira de trabalho - sala 507 P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	29/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	17/03/2022
2019090079	URGÊNCIA	Ramal mudo na sala 403 P3	PRÉDIO 3	TELEFONIA	21/03/2022	R$ 1,00	R$ -	R$ -	R$ -	17/03/2022
2019090086	NORMAL	TV do HALL de entrada do Prédio 1 com ponto lógico sem sinal	PRÉDIO 1	INTERNET (rede lógica)	30/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	15/03/2022
2019090088	URGÊNCIA	verificação dos disjuntores do P3 / Salas 414 e 415 / Biotério	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	22/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/03/2022
2019090141	NORMAL	Firmar estante no biotério	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	31/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/03/2022
2019090142	NORMAL	Mau contato nas Tomadas 127V e 220V na sala 315 P3	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	31/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/03/2022
2019090143	URGÊNCIA	Ramal 8890 mudo na sala 100D P1	PRÉDIO 1	TELEFONIA	23/03/2022	R$ 1,00	R$ -	R$ -	R$ -	16/03/2022
2019090195	URGÊNCIA	Verificar cabeamento dos computadores da sala 207 P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/03/2022
2019090206	URGÊNCIA	PL70, na recepção do prédio 2, sem sinal	PRÉDIO 2	INTERNET (rede lógica)	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	21/03/2022
2019090226	NORMAL	Substituir disjuntor de 100A do CD dos AC dos biofreezers por um de 50A.	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	02/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/03/2022
2019090247	URGÊNCIA	Vazamento em ar condicionado - Sala 222 (supervisão Sulclean)	PRÉDIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/03/2022
2019090253	URGÊNCIA	Ar condicionado liga sozinho - Sala 514, 5° andar, prédio 1	PRÉDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/03/2022
2019090255	EMERGÊNCIA	sala 703/ Unidade de Esterilização sem energia	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	19/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	18/03/2022
2019090266	URGÊNCIA	Vaso sanitário do Banheiro feminino, 5° andar, prédio 1 está quebrado	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	01/04/2022	R$ -	R$ 43,84	R$ -	R$ -	30/03/2022
2019090267	URGÊNCIA	Vaso sanitário do Banheiro feminino, 6° andar, prédio 1 está quebrado	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25/03/2022	R$ 25,50	R$ -	R$ -	R$ -	21/03/2022
2019090268	URGÊNCIA	Vaso sanitário do Banheiro masculino, 4° andar, prédio 1 está quebrado	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	01/04/2022	R$ -	R$ 87,68	R$ -	R$ -	30/03/2022
2019090299	EMERGÊNCIA	Vaso sanitário entupido no Banheiro feminino, térreo , prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	23/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	30/03/2022
2019090311	NORMAL	Fornecimento de 2 lâmpadas compactas de 9w - elevador de serviço p1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/03/2022
2019090323	NORMAL	Sem luminária no espaço da limpeza no 2°andar P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	13/04/2022	R$ -	R$ 77,60	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019090332	URGÊNCIA	Vazamento em bebedouro no Corredor, subsolo, prédio 1	PRÉDIO 1	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	05/04/2022	R$ -	R$ 53,56	R$ -	R$ -	29/03/2022
2019090340	URGÊNCIA	Troca de lâmpadas queimadas em diversos locais - 5° andar P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	05/04/2022	R$ -	R$ 306,00	R$ -	R$ -	30/03/2022
2019090342	URGÊNCIA	Troca de lâmpadas queimadas em diversos locais - 6° andar P1	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	05/04/2022	R$ -	R$ 331,50	R$ -	R$ -	30/03/2022
2019090347	NORMAL	Troca de assentos de vaso sanitário em diversos banheiros - P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13/04/2022	R$ -	R$ 263,04	R$ -	R$ -	30/03/2022
2019090348	NORMAL	Regular porta de entrada do banheiro masculino - subsolo ala norte P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/03/2022
2019090350	NORMAL	arrumar sifão da pia esquerda - banheiro masc ala norte 4° andar P1	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/03/2022
2019090353	NORMAL	trocar sifão do mictório do ban masc 7° andar P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/03/2022
2019090370	NORMAL	Consertar o piso da rampa que dá acesso à biblioteca	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	22/03/2022
2019090383	NORMAL	luminária tipo pescoço de ganso (gooseneck) para o Salão Nobre	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	07/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019090384	NORMAL	luminária tipo pescoço de ganso (gooseneck) para o auditório P2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	07/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019090385	NORMAL	luminária tipo pescoço de ganso (gooseneck) para o auditório P3	PRÉDIO 3	ELÉTRICA	07/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019090387	URGÊNCIA	Tomadas sem energia na sala 802 do prédio 2	PRÉDIO 2	ELÉTRICA	30/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	23/03/2022
2019090408	NORMAL	Reforço nas estantes metálicas da biblioteca	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	08/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019090417	EMERGÊNCIA	Desentupir pia do banheiro do monitoramento P2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/03/2022
2019090424	URGÊNCIA	conserto de uma pia que está vazando no lab. 201, prédio 1.	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	31/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/03/2022
2019090425	URGÊNCIA	Lâmpadas piscando nas salas 106/107	PRÉDIO 1	ELÉTRICA	31/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/03/2022
2019090430	URGÊNCIA	água pingando do teto do Lab 001B central analítica	PRÉDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	31/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	24/03/2022
2019090454	NORMAL	Verificação do motor do portão da guarita 2	CAMPUS CENTRAL - ÁREA EXTERNA	ELÉTRICA	08/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019090471	URGÊNCIA	Ramal 8831 mudo - Prefeitura	PRÉDIO 1	TELEFONIA	31/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25/03/2022
2019090487	PROGRAMADA	Instalação de armários aéreos no lab 702 EpiClin P3	PRÉDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS	28/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	28/03/2022
2019090510	EMERGÊNCIA	Vaso sanitário entupido - Banheiro feminino, 2° andar, prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/03/2022
2019090511	EMERGÊNCIA	Vaso sanitário entupido - Banheiro feminino, 5° andar, prédio 2	PRÉDIO 2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	29/03/2022
TOTAL						R$ 913,89	R$ 19.576,06	R$ 18.880,00	R$ 394,75	-
BDI(%)						R$ 153,53	R$ 3.288,78	R$ 4.720,00	R$ 66,32	-
TOTAL GERAL						R$ 1.067,42	R$ 22.864,84	R$ 23.600,00	R$ 461,07	R$ 47.993,33

1.3.2 Fiscalização Técnica

Em relação ao cronograma de manutenções preventivas, o PMOC foi disponibilizado à contratada pela Coordenação de Engenharia, dessa forma as preventivas estão evoluindo progressivamente, além de serem complementadas mediante abertura de chamados no sistema de pedidos internos. Com base nos apontamentos realizados nos relatórios mensais após as manutenções preventivas, chamados corretivos estão sendo abertos para a solução das falhas identificadas.

No que concerne às manutenções preventivas de março, foram entregues os relatórios mensais e checklists das áreas de mecânica, civil e elétrica. Abaixo seguem os apontamentos:

Mecânica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período, soluções propostas e fichas de preventivas realizadas.

Há meses ocorrem atendimentos relativos a uma falha generalizada no sistema de climatização do prédio 2. Os chamados são atendidos, contudo a solução definitiva continua pendente. O Eng. Victor assumiu a demanda e uma empresa subcontratada foi demandada para reconfiguração e remapeamento de todo o sistema VRF. A matriz de endereçamentos entre evaporadoras e condensadoras está em elaboração e em breve o software supervisório será reinstalado. Mesmo com todo o empenho e dedicação para resolução do problema, a avaliação das evaporadoras acima da rampa do 5º, que possuem uma altura elevada, passou despercebida pela fiscalização, contratada e subcontratada, ocasionando atraso na finalização da demanda. O tema foi discutido e será melhor avaliado em serviços futuros.

Quanto às manutenções preventivas, foram apontados nos meses anteriores que há defeitos em compressores e a necessidade de limpeza química dos chillers do prédio 3. Como a realização desses serviços é de grande impacto aos usuários do prédio, a realização das correções será programada para um momento oportuno. Os apontamentos mais simples são solucionados mediante abertura de chamados.

Considerações quanto ao relatório e checklist's das preventivas:

As fichas de preventivas estão escaneadas e com anotações manuscritas, porém tais notas devem vir organizadas no relatório, seguindo o mesmo padrão apresentado no relatório de preventivas da área Civil. Tais recomendações facilitarão a identificação das necessidades e posterior abertura de chamados.

O relatório não apresenta o cronograma anual de preventivas, sendo obrigatória a inclusão dessa informação, de modo que seja possível para a fiscalização verificar qual é a periodicidade de preventiva que está sendo executada naquele mês. Recomenda-se o padrão adotado no relatório da área Civil.

O PMOC com a relação de máquinas, potência, códigos e suas localizações nas edificações está sendo atualizado pelo Eng. Victor e será apresentado à fiscalização em momento oportuno.

Civil: O relatório entregue apresenta os serviços executados no período, conforme cronograma de preventiva previsto no plano de manutenção predial. No período de março foram realizadas rotinas mensais. No relatório constam as correções necessárias após as manutenções preventivas, além das propostas de solução. Novamente, salienta-se a necessidade de verificação de quais serviços já foram atendidos, mediante os chamados abertos pela fiscalização.

Quanto aos chamados de maior relevância, a manutenção corretiva dos revestimentos de fachada tiveram início no mês de janeiro, contudo, agora houve a inserção de um novo relatório de acompanhamento e memória de cálculo com um orçamento novo. A solicitação da fiscalização é requisito imprescindível para a medição e pagamento dos serviços, além do envio da APR com data desatualizada, ensejando na aplicação de IMR, Fator 1, Item 4.

Sobre o chamado 2019088259 - Infiltração no laboratório de fisioterapia no prédio 2. O chamado foi verificado, uma solução inicial foi proposta e aprovada no dia 18/02/22. O escopo foi aprovado pela fiscalização e aguarda-se o orçamento.

Elétrica: O relatório apresenta a relação de chamados atendidos no período e a quantidade de lâmpadas queimadas nos prédios 2 e 3, conforme solicitado. Foram realizadas as preventivas nos quadros elétricos, geradores, termografia, iluminação e SPDA.

No mês de março, diferentemente dos meses anteriores, o cronograma anual e as fichas de preventiva foram entregues em formato planilha excel. Foi acordado com o Eng. Gustavo a padronização do relatório similar ao da área Civil, onde todas as informações são unificadas em um arquivo pdf. Além da entrega formal, os arquivos estão inseridos na pasta online compartilhada e podem ser facilmente consultados. A exceção é a termografia, apesar da ciência de que foi realizada, os arquivos não foram localizados.

O chamado mais urgente em andamento trata sobre a nova entrada de fibra óptica da Universidade, no qual foi discutida na reunião do dia 14/02 e solicitada extrema prioridade. A empresa subcontratada foi contratada e a execução pré agendada.

Em relação ao PMOC, encontra-se em implementação e sendo atualizado constantemente. Estão sendo alinhadas com o Eng. Gustavo as preventivas anuais das subestações para junho ou julho, a depender das atividades acadêmicas. Como faltam poucos meses, recomenda-se o alinhamento para definição de escopo e cronograma o mais breve possível.

Ainda, foi acordado que as pendências identificadas nas preventivas serão detalhadas no relatório mensal, no intuito de evidenciar as anormalidades e a posterior abertura de chamados. A solicitação vem sendo atendida.

1.4 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 e o Termo de Referência deste Contrato é de R$ 138.330,06, referente aos serviços prestados pelos 25 postos contratados, adicionadas as horas extras autorizadas e o pagamento de materiais e serviços demandados, com aplicação de glosa referente a faltas não cobertas, a atrasos e à não incidência de custo de vale-transporte em alguns postos, conforme discriminado na tabela a seguir:

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DA NOTA FISCAL
Item 1	Tipo de serviço (A)	Qtde. de Empregados por Posto	Valor por posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Posto
I	Almoxarife	1	R$ 4.738,43	1	R$ 4.738,43
II.I	Auxiliar de Eletricista	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
II.II	Auxiliar de Eletricista 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
III.I	Auxiliar de Mecânico de Refri	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
III.II	Auxiliar de Mecânico 40h	1	R$ 4.340,32	1	R$ 4.340,32
IV.I	Auxiliar produção (servente)	1	R$ 4.757,38	2	R$ 9.514,75
IX	Gesseiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
V.I	Bombeiro Hidráulico	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
VI	Engenheiro Civil	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VII	Engenheiro Eletricista	1	R$ 8.129,47	1	R$ 8.129,47
VIII	Engenheiro Mecânico	1	R$ 6.349,82	1	R$ 6.349,82
X	Marceneiro	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XI.I	Mecânico de Refrigeração	1	R$ 5.521,47	2	R$ 11.042,94
XI.II	Mecânico de Refrigeração 40h	1	R$ 5.034,85	1	R$ 5.034,85
XII.I	Oficial de Manutenção Predial	1	R$ 5.521,47	1	R$ 5.521,47
XIII	Técnico em Edificações (encar.)	1	R$ 7.718,26	2	R$ 15.436,52
XIV.I	Técnico em Eletricidade	1	R$ 5.887,59	2	R$ 11.775,19
XIV.II	Técnico em Eletricidade 40h	1	R$ 5.367,72	1	R$ 5.367,72
XV	Técnico em Seg. do Trab.	1	R$ 3.014,87	1	R$ 3.014,87
Valor Mensal dos Serviços				25	R$ 138.330,06
Horas-extras autorizadas pela fiscalização
Engenheiro Civil - 8 horas-extras (dias 18 e 31)					R$ 1.016,18
Mecânico de Refrigeração - 0,75 horas-extras (dia 05)					R$ 28,23
Técnico em Edificações - 02 horas (dia 05)					R$ 70,17
Engenheiro Mecânico - 16,01 horas-extras em fev/22 e 29,03 horas-extras em mar/22					R$ 5.958,24
Materiais Utilizados e Serviços Contratados
Uso de materiais (conforme planilha de controle)					R$ 20.884,70
BDI (16,8%)					R$ 3.508,63
Serviços com mão-de-obra demandada (conforme planilha de controle)					R$ 18.880,00
BDI (25%)					R$ 4.720,00
GLOSA
IMR - 07 pontos - Recebimento de 99% da Fatura					R$ 1.383,30
Faltas sem substituição:
Aux. Mec. Refrigeração - Faltas nos dias 03, 16 e 22					R$ 475,74
Mecânico de Refrigeração - Faltas do dia 08 a 15					R$ 1.104,29
Gesseiro - Falta no dia 30					R$ 184,05
Bombeiro Hidráulico - Falta no dia 23					R$ 184,05
Almoxarife - Falta no dia 02 (3,8 horas)					R$ 81,85
Técnico em Edificações - Atestado em 31/03 e Falta no dia 02 (3,8 horas)					R$ 390,59
Técnica de Segurança do Trabalho - Falta nos dias 04, 23, 25, 30 e 31					R$ 502,48
Aux. Eletricista - Falta nos dias 03 e 04					R$ 317,16
Atrasos na entrada ou intervalo e saída antes do horário:
Aux. Mec. Refrigeração - 12,63 horas-faltas nos dias 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 28 e 30					R$ 273,12
Mecânico de Refrigeração - 2,17 horas-faltas nos dias 04, 18 e 25					R$ 54,46
Gesseiro - 3,93 horas-faltas nos dias 03 e 17					R$ 98,63
Auxiliar de Produção - 2,55 horas-falta nos dias 04, 07, 08, 15, 23, 28 e 30					R$ 55,14
Almoxarife - 5,98 horas-faltas nos dias 03, 04, 07, 09 a 14, 16 a 18, 22 a 24, 28, 30 e 31					R$ 128,80
Técnico em Eletricidade 40h - 7,66 horas-faltas nos dias 17, 22 e 30					R$ 205,58
Técnico em Edificações - 5,73 horas-faltas nos dias 03, 07, 08, 10 a 15 e 25					R$ 201,03
Aux. Mec. Refrigeração 40h - 4,23 horas-faltas nos dias 07, 14, 15, 22, 24 e 30					R$ 91,80
Técnico em Eletricidade - 6,5 horas-faltas nos dias 03, 04, 09, 10, 11, 16, 18, 24, 25, 28 e 29					R$ 173,95
Mecânico de Refrigeração 40h - 4,05 horas-faltas nos dias 16, 17, 18, 22, 28 e 29					R$ 101,96
Aux. Eletricista - 14,84 horas-faltas nos dias 03, 04, 08 a 11, 15 a 18, 23, 28 a 30					R$ 320,91
Vales-transporte (engenheiros e aux. produção abriram mão do direito)					R$ 386,27
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL REFERENTE A MARÇO/2022					R$ 186.681,07

1.5 CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

Deverá ser destacado dos valores da nota fiscal a quantia de R$ 15.738,73, referente ao percentual de 32,25% sobre o salário base e adicionais dos colaboradores dos 25 postos, a qual será depositada em conta vinculada – bloqueada para movimentação, conforme tabela a seguir.

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de março/2022 Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da Instrução Normativa nº 05/2017 Contrato nº 05/2020 - UFCSPA
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais )	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total provisionado por funcionário
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	*100%*	*8,33%*	*12,10%*	*4,00%*	*7,82%*	Total provisionado por funcionário
1	Alessandro Castro Luís	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
2	Artur Borba Mallet	Engenheiro Civil	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
3	Carlos Helenilton da Silva Silveira	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
4	Cesar Rodrigo dos Santos	Gesseiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
5	Cezar Luciano da Cruz Viana	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
6	Daniel Antunes da Silva Souza	Bombeiro Hidráulico	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
7	Djamael Luciano Brum Alves	Almoxarife	R$ 1.578,31	R$ 131,47	R$ 190,98	R$ 63,13	R$ 123,42	R$ 509,00
8	Fábio Correa Camargo	Mec. Refrigeração	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
9	Gustavo Bueno da Silva	Engenheiro Eletricista	R$ 3.232,00	R$ 269,23	R$ 391,07	R$ 129,28	R$ 252,74	R$ 1.042,32
10	Isaac Fernando da Silva Batista	Téc. Eletricista (40h)	R$ 1.892,50	R$ 157,65	R$ 228,99	R$ 75,70	R$ 147,99	R$ 610,33
11	Jorge Paulo A. Nunes / Anderson T. Dornelles	Oficial de manutenção	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
12	José Edson Fantinel Cirne	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
13	José Luis Forte Lopes	Auxiliar de eletricista (40h)	R$ 1.433,56	R$ 119,42	R$ 173,46	R$ 57,34	R$ 112,10	R$ 462,32
14	Luiz Aurelio Fabricio	Aux. Mec. Refrigeração	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
15	Marcelo Carneiro da Silva	Téc. Edificações	R$ 2.882,43	R$ 240,11	R$ 348,77	R$ 115,30	R$ 225,41	R$ 929,58
16	Matheus Lucas Fortes	Aux. Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.433,56	R$ 119,42	R$ 173,46	R$ 57,34	R$ 112,10	R$ 462,32
17	Nevton Rodrigues dos Santos	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
18	Priscila Mattos de Salles	Tec. Seg. Trabalho	R$ 909,86	R$ 75,79	R$ 110,09	R$ 36,39	R$ 71,15	R$ 293,43
19	Ricardo de Souza Goulart	Marceneiro	R$ 1.921,62	R$ 160,07	R$ 232,52	R$ 76,86	R$ 150,27	R$ 619,72
20	Ricardo Rocha de Freitas	Mec. Refrigeração (40h)	R$ 1.746,92	R$ 145,52	R$ 211,38	R$ 69,88	R$ 136,61	R$ 563,38
21	Rogerio Brun Fontoura	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
22	Romario Lopes Latreille	Aux. Produção	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
23	Ronaldo Muniz da Silva	Auxiliar de eletricista	R$ 1.576,91	R$ 131,36	R$ 190,81	R$ 63,08	R$ 123,31	R$ 508,55
24	Roque Alves da Silva	Téc. Eletricista	R$ 2.081,76	R$ 173,41	R$ 251,89	R$ 83,27	R$ 162,79	R$ 671,37
25	Victor Hugo Reis Macedo	Engenheiro Mecânico	R$ 2.424,00	R$ 201,92	R$ 293,30	R$ 96,96	R$ 189,56	R$ 781,74
TOTAIS				R$ 3.295,83	R$ 4.787,46	R$ 1.582,63	R$ 3.094,04	R$ 15.738,73

A fiscalização confirma, portanto, que os termos contratuais foram, pela referida contratada, ATENDIDOS DE FORMA SATISFATÓRIA, tudo consoante os critérios utilizados no âmbito da UFCSPA.

Camila Bittencourt da Silva

Coordenadora da Divisão de Manutenção

Cristiane Bolina Cunha

Fiscal técnica do contrato

Carlos Henrique Velho Vivian

Fiscal técnico do contrato

Evandro Assunção dos Santos

Fiscal administrativo do contrato

Artur de Borba Mallet

Preposto do contrato

Porto Alegre, 28 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Evandro de Assunção dos Santos, Fiscal de contrato, em 29/04/2022, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Velho Vivian, Engenheiro-Area, em 29/04/2022, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Bolina da Cunha, Coordenadora de Engenharia, em 29/04/2022, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bittencourt da Silva, Coordenadora da Divisão de Manutenção, em 29/04/2022, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Artur de Borba Mallet, Usuário Externo, em 29/04/2022, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1371668 e o código CRC 19F0A8EB.